防水施工劳务合同模板 篇1
甲方::
乙方:
依据中华人民共和国合同法a;a;、中华人民共和国建筑法a;a;及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。
一、 工程概况:处理湖北新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米
1、工程地点:____市____区下马槽宜化循环经济工业园区
2、工程名称:湖北新型材料有限公司10配电房防水屋面处理
3、工程内容:新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚,-15a;de),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工。
二、 承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等:
1、 选用材质:3B 防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)
3、 施工厚度要求:采用外3厚 B防水卷材
4、全部包工包料,单价为 27元平方。
6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。
四、 工期:按甲方项目部所安排的进度施工。
五、 工程质量:
1、工程质量标准:合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积 27元,该铺贴面积仅指铺贴完成的`外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担,不再另计任何费用。
达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法:
1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量,余下10%作质保金。
2、承包人剩余10%的工程款转作保修金,在保修期满后的____日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、安全施工 文明施工
安全生产,文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前,发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者,发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额,其余由承包人承担。
十一、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。
十二、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十三、工程质量保修
本防水工程的保修期为________年;
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。
十四、违约责任:
1、 在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、 合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、 在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、 在保修期间(保修期为________年),如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
7、 在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。
8、 工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。
十五、其他事项:
1、 在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、 本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方负责人签字: 乙方负责人签字:
签约日期: 签约日期:
防水施工劳务合同模板 篇2
工程总承包:(以下简称甲方)
劳务分包方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、 工程名称及范围
工程名称、分项: 金海·名园车库底板及侧墙防水 (一期)
工程地点: 烟台高新区莱山一中对面 工程量: 劳务分包: 清扫基层;侧墙刷冷底油;按要求底板空铺一道、满粘一道及附加层;侧墙两道满粘 ;施工完毕后清理现场。
二、 合同工期
开工日期: 20xx年5月1号 竣工日期:以项目部要求进度为准 ,满足工程建设要求。
三、 质量标准
1、工程质量标准:乙方应就所承包的全部工程质量向甲方负责,所承包工程必须达到国家现有规范、标准的要求、满足设计要求。本项目双方约定的质量标准为: 优质本工程创省级文明工地,省级优质工程。
2、施工用的材料和施工方法:
(1)采用3厚新国标Ⅰ型SBS 改性沥青防水卷材,聚酯胎。
(2)材料为北京东方雨虹防水技术股份有限公司产品。
(3)施工采用二道卷材防水。
(4)基坑上沿与车库底板垫层交接处做500mm附加层,工程量按实计算。
3、因乙方原因造成质量事故,其一切损失费用均由乙方负责,并承担由此给甲方造成的全部经济损失。
四、承包方式
本工程采用包工包料承包方式。
五、合同价款价格组成及计价方式:
1、价格中包括材料费、人工费、施工二次搬运费、工具使用费、工资、保险、劳保、风险因素、燃油费用、管理费等涉及地下防水施工的一切费用。
2、工程量(按确认的工程量计算):按图纸设计要求据实结算。
3、采用固定价格方式 :
a、车库底板:(大写)玖拾贰元柒角肆分/平方米。¥:92.74 元/㎡ b、车库侧墙:(大写)玖拾元陆角玖分/平方米。 ¥:90.69元/㎡ c、附加层: (大写 )肆拾叁元玖角整/平方米。¥:43.90元/㎡
六、质量检查与验收
1、隐蔽验收。工程隐蔽前乙方要通知甲方项目部或技术科进行验收。自行隐蔽的,按隐蔽工程造价的 5%支付违约金,并揭开验收,其全部费用由乙方承包。
2、中间验收,乙方应抓好每个环节的质量控制,必须执行“样板”开路的施工做法,甲方项目部、技术科根据所作样板,进行检查评定,必须达到标准要求,而后才能大面积施工。甲方项目部、技术科与乙方对每个分部进行验收,凡不符合标准的应及时返工并达到标准要求,如不服从管理,向甲方支付违约金1000 元。
3、乙方应接受上级主管部门和甲方项目部及技术科不定期质量检查,发现问题,第一次以弊病通知书形式通知乙方限期整改;第二次出现类似弊病,根据情况给予500-1000元的经济处罚,整改工料乙方自负。工程验收按有关地下防水规范及标准执行。
4、工程竣工后,由甲方的项目部初验合格并报送甲方技术科进行质量核验达标后,签发质量验收单,进入结算程序。
5、本工程为在合理的使用期内,因防水卷材或者施工质量问题,影响工程使用及给甲方带来的经济损失,甲方有权向乙方索赔。
6、防水工程施工完毕,应及时配合甲方整理全部技术资料。
七、工程量确认
由甲方的项目部和预算科现场共同确认工程量并签名,预算科根据质量验收单、工程量确认核算以及合同价款计算工程造价。
八、付款方式
1、工程预付款:以项目部确认的进场材料数量为准,付款为该工程量的50%。
2、每月按已完成工程量的80%比例付款,仲秋节、春节前按已完成工程量的85%付款,工程完工后付至85%,工程竣工验收达到标准后付至95%,剩余5%为质保金。(拨款时按比例扣回预付款)
3、质保金:本工程约定的工程质量保修金为确认工程总造价的 5%,保修期为3年,保修期满后返还保修金,一次性无息付清。如乙方维修不及时或不维修,发包方派人维修,按发生费用的两倍从质保金中扣除。
九、安全与文明施工
1、乙方必须严格遵守工程建设安全生产有关管理规定,按安全操作规程和标准进行施工,对所有施工人员进行安全教育,服从甲方对安全生产和文明施工的整体管理,接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。乙方施工期间所发生的一切安全事故责任和由此发生的费用,包括甲方因负连带责任而发生费用,均由乙方承担。
2、乙方可以拒绝甲方违反安全管理规定的操作要求。
3、甲方有权对乙方施工中出现不服从管理或违约行为给予罚款或责令停工。
4、乙方操作人员必须符合国家有关规定。
5、严格执行甲方对本工程安全文明施工和创优要求,并制定相应的保证措施,检查中(包括质检站、监理、甲方职能科室等部门)如不符合要求,每次罚款100-1000元。
十、发票的规定
工程竣工结算或支出工程款时,提供合法有效发票和工资表给甲方,否则甲方将按承包工程总造价的扣除税金。工资表所占比例不得超过30%。
十一、违约、索赔和争议处理
1、乙方必须严格按照合同工期要求,保质、保量、按时竣工,每拖延工期一天需向甲方交违约金1000元。如因乙方工期拖延给甲方造成损失(包括建设单位对甲方总包合同中拖延罚款的总额),均由乙方承担。
2、乙方必须与施工人员签订安全劳动合同,并进行安全教育和安全技术、施工技术及特殊工艺要求交底。
3、包工包料的分项工程,甲方负责提供水源、电源(乙方自行拉投施工用水、用电接表计算,费用自负),乙方应及时向甲方提供检验试验所需要的材料样品、合格证等相关技术资料,并承担检验试验费用,否则罚款
4、乙方不得将所承包的工程再行分包或转包,否则甲方有权解除合同。
5、乙方必须遵守甲方对施工的各项管理制度,如有违反按甲方相应规定进行处罚。
6、乙方必需按甲方要求的进度进行施工,如满足不了甲方要求,造成工期拖后。甲方视为乙方已无能力履行合同,则甲方有权选派施工队伍配合乙方施工,由此增加的费用由乙方承担,工期不予顺延;同时,甲方有权解除合同,另择他人施工,乙方除支付违约金外,施工人员应立即无条件撤出场地;机械、工具、材料与甲方共同点清确认,待工程完工并结清双方账目后乙方方可将机械工具撤离,并承担发包人另行发包而增加的费用。
7、本合同履行中发生争议时,由当地行政主管部门调解,如调解仍不能解决,可向烟台市人民法院起诉。
十二、其它
1、乙方要按时发放工人工资,及时化解经济纠纷和矛盾,凡由此而引发的上坊、闹事、打架斗殴等事件,乙方应每(人)次向甲方支付违约金1000元,并承担由此产生的一切费用。
2、如果人工费发放不及时,甲方有权根据实际情况扣除工程造价的20%作为人工费保证基金。
3、乙方必须将从事该工程施工的所有人员的姓名及身份证复印件及代领工资委托书报给甲方备案(施工人员《委托书》附后),工资发放实行实名制,必须由本人领取或持由本人签署委托领取工资证明领取。严禁雇用《委托书》以外的人员参入本工程施工,否则发生一切事故和纠纷,由乙方负完全责任。
4、工资发放时,接受甲方项目部、财务人员检查、监督,甲方认为必要时,有权直接将工资发放到工人手中。
5、甲方有权要求乙方撤换视为不合格的承包人现场管理人员,乙方必须按要求代之以合格的同等技能的专业人员。
十三、工程变更
工程发生变更、工程量发生变化时,由项目部、预算科确定工程量变化,财务科根据签证数量对造价进行调增减。
十四、其它约定
本合同未明确事项,可以签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。
十五、合同生效、终止
合同签订日期:
合同订立地点:
本合同双方约定 签字盖章 后生效,工程完工保修期满后终止。
十六、合同份数
本合同一式七份,甲方六份,乙方一份。
总承包:(公章) 分包方:(公章) 负责人: 负责人:
电话、传真: 电话、传真:
签订日期:
防水施工劳务合同模板 篇3
委托方: (简称甲方)
受托方: (简称乙方)
甲方将 项目防水工程交给乙方负责施工,为了在具体施工过程中双方密切配合,在保证双方平等特制定如下写作合同,以便日后共同遵守。
一、 工程质量和工期要求:
1、甲方委托乙方施工事先应根据具体工程情况,向乙方进行质量和技术交底。乙方应按照甲方或建设方交底的要求,按照有关防水施工方案以及国家有关防水规范进行施工,做到保质保量按期完成,必要时需加班加点。
2、如果乙方施工严重失误造成误工、停工、返工情况,一切经济损失由乙方负责,并赔偿甲方材料及辅料损失,非乙方原因造成的损失甲方负责,乙方应协作处理。
3、因质检造成不合格的一次罚款20xx元,甲方有权对乙方进行全面检查,发现问题应及时采取措施进行补救,对发现问题乙方没有组织人员及时补救或补救后仍有问题的处300元以上500元以下罚款,并赔偿因质量问题造成的一切经济损失。
4、因乙方施工在保修期内出现渗漏,乙方应积极配合处理,处理所用材料及人工乙方自行负责。
5、乙方在施工期间不能喝酒、打牌,甲方在施工期间若发现乙方喝酒、打牌每发现一例处300元罚款。
6、乙方如达不到进度和质量要求,失信者或中途退场,后果由乙方自负,甲方有权终止合同,有权将乙方清出场地并拒绝支付所有人工费用。
二、 安全责任和文明施工
1、乙方进场不准闹事,不准酒后施工,自觉遵守施工现场的各项规定,保证安全生产和文明施工
2、乙方施工人员进场必须佩戴安全帽,穿软底平跟鞋,高空施工必须系安全带,严格按照安全操作规程施工,每违反一次罚款50元。
3、乙方施工人员不听从安排,如有安全罚款由乙方自负,其罚款金额从乙方工资中扣除。
4、由于乙方施工人员不按安全操作规程施工而发生的乙方人员或他方人员伤亡事故,其责任由乙方承担,所需一切费用由乙方承担。事故发生后,甲方应协助处理相关事宜,但不承担任何费用。
5、费乙方原因造成乙方人员伤亡,应按照施工现场方或事故处理管理方的处理决定办理。
三、 承包人工费及付款方式
1、承包方式为单包人工费(包工、包质量、包进度),外墙卷材防水人工费单层 元/㎡。附加层按 元/㎡计算。屋面防水人工费 元/㎡。地下室底板人工费 元/㎡。卫生间防水为 元/㎡。主材和辅材由甲方负责提供,乙方只负责施工。(结算方式:以实际施工面积决算)
2、乙方应严格按照甲方所需要的材料用量施工,如因乙方不负责造成材料浪费,乱堆乱放,甲方按浪费材料总价值的两倍对乙方处以罚款,该罚款从乙方人工工资中扣除。(SBS搭接损耗13%以内,液化气0.9元/㎡)。
3、材料进场时由甲方人员负责提供材料堆放场地,乙方人员负责卸材料。
4、付款方式:乙方进场施工人员,三天后按工程进度预支工人生活费及管理费。施工完成后经检查合格,关水(48小时)无渗漏、无侵湿等质量问题待下一道工序开始施工,防水层即合格过关,若有问题下一道工序不能施工,要求乙方整改修补。关水合格后,在7天之内支付85%合格部位防水施工费用。以上各项施工面积按现场双方收方签字计算,甲方给付乙方85%人工费后,剩余部分在年终内付清,若验收不合格的应在扣除乙方所造成的经济损失后,甲方再将剩余人工费支付给乙方(按85%支付),甲方若不按时支付款项,乙方有权对其他未施工板块停工或采取其他措施,所造成的一切经济损失由甲方负责。
5、此款项全部现金支付,乙方只需出具收条即可,此价格是人工费,不包括个人所得税及其他国家规定应缴纳的款项。双方款项必须办理签字手续。
6、若因建设方因素造成停工、停建由甲方负责,不影响支付工人的人工费,在 年 月 日前完成的工程量,甲方按实际施工面积计算,乙方给甲方造成的经济损失扣除并保留5%保修金(两年后支付)后支付给乙方所有施工费用。
四、 其他
1、事宜或特殊情况,甲、乙双方再做协商,必须书面说明。
2、合同纠纷双方协商解决,也可申请仲裁机构或法院裁定。
3、本合同一式两份,双方各执一份。甲方签字盖章和乙方签字盖手印后生效,合同约定条款完成双方结清账款后合同失效。
甲方:(签字、盖章) 乙方:(签字、盖手印)
地址: 地址:
年 月 日