建设公司工程施工合同（国际）

建设公司工程施工合同（国际） 篇1

　　雇主：________

　　承包人：_______

　　工程项目及相关文件：_______

　　上述双方经友好协商，达成如下合同条款：

　　第一部分共同条件

　　定义与解释

　　定义

　　第一条本合同(按下文规定的定义)中的下列词和用语，除文中另有要求者外，应具有此处为其所规定的含义：

　　(1)“雇主”是指合同条件第二部分中指明的已就工程的建筑、安装或交付进行招标并将雇用承包人的一方以及雇主名下的合法继续人，但不包括(经承包人同意者除外)雇主的任何受让人。

　　(2)“承包人”是指其投标已被雇主接受的个人或多人、商号或公司，并包括承包人的私人代表、继承人和经许可的受让人。

　　(3)“工程师”是指第二部分中指定的工程师，或由雇主随时指派并书面通知承包人要为本合同的目的替代上述指定的工程师以工程师身份行事的工程师。

　　(4)“工程师的代表”是指驻工地工程师或工程师的助理，或任何由雇主或工程师随时派来履行本文件第二条所规定的职责的工程建筑管理员，其职权应由工程师书面通知承包人。

　　(5)“工程”是指依照本合同应进行的工程。

　　(6)“合同”是指合同条件、说明书、图纸、经标价的建筑工程清单、费率与价格表(如果有的话)、投标书和合同协议。

　　(7)“合同价格”是指投标书所列明的，但经根据下文所载规定予以增减的金额。

　　(8)“施工设施”是指为本工程或临时工程(按本条下述定义)的进行、建成或维护方面所需的一切设备器械或诸如此类性质的各物，但不包括打算用以构成或正在构成永久性工程组成部分的材料或其它各物。

　　(9)“临时工程”是指为本工程的进行、建成或维护方面所需的所有各种临时工程。

　　(10)“图纸”是指说明书中所提到的图纸和任何经工程师书面认可的对这类图纸所作的修改，以及工程师随时提供或书面认可的其它图纸。

　　(11)“现场”是指要在其上、其下或其中进行本工程的土地和其它场所，以及任何由雇主为本合同的目的而连同本合同中特别指定为现场组成部分的其它场所一起提供的其他土地或场所。

　　(12)“经认可”是指业经书面认可，包括对先前的口头认可所作的随后的书面确认;而“认可”是指书面认可，包括上述情况。

　　单数与复数

　　视文中需要，仅表明单数的词也包括复数在内，反之亦然。

　　页旁小标题或注释

　　这些一般条件中的页旁小标题或注释均不得被认为是本合同条件的组成部分，也不得作为解释本合同条件或本合同时的考虑因素。

　　工程师的代表

　　工程师的代表的责任和权力

　　第二条工程师的代表的责任是视察和监督本工程，并试验与检查有关本工程所要使用的材料与做工。他无权免除承包人根据本合同所承担的任何责任或义务，除本文件下面或本合同其它地方另有明文规定者外，他无权命令进行任何会引起迟延的工程或指示雇主作任何额外支付，也不能对本工程作任何变更。

　　工程师可以随时以书面方式把授予工程师的任何权力和授权委托给工程师的代表，并应将所有这种权力和授权的书面委托的副本提交给承包人。工程师的代表在这种委托范围之内(但不是委托范围之外)给予承包人的任何书面指示或认可，应如同工程师所作出的指示或认可一样，对承包人与雇主具有约束力。但是必须以下述为条件：

　　1.工程师的代表对任何工作或材料未予不认可，并不损害工程师日后不认可该工作或材料并下令予以推倒、清除或拆毁的权力。

　　2.如果承包人对于工程师的代表所作的任何决定感到不满意，他应有权把此问题提交工程师，工程师应随即对该决定予以确认、撤销或更改。

　　转让与转包

　　1.转让

　　第三条承包人未经雇主事先书面同意，不得转让本合同或本合同的任何组成部分或其中的任何好处或利益(付给承包人银行的任何根据本合同到期应付的款项不在此列)。

　　2.转包

　　第四条承包人不得把整个工程转包出去。除本合同另有规定者外，承包人未经工程师事先书面同意(不得无理不予同意)不得把本工程的任何组成部分转包出去，如予同意，不得免除承包人根据本合同所承担的任何责任或义务，承包人对任何分包人或分包人的代理人、雇员或工人的行动、违约和疏忽，就如同对承包人或承包人的代理人、雇员或工人的行动、违约或疏忽一样，应承担全部责任。但是，按计件方式提供劳动力，不应认为是本条所说的转包。

　　合同的范围

　　第五条本合同包括本工程的施工、建成和维护，除本合同另有规定者外，还包括提供经本合同指定或从本合同中合理地推知需要提供的为本工程的施工、建成和维护所需的一切劳力、材料、施工设备、临时工程和不论临时性或永久性的各物。

　　合同文件

　　6.语言

　　(1)制订本合同文件所用的语言应在第二部分中予以说明，如果本合同文件用不止一种语言写成，则还应在第二部分中指定解释本合同所据以为准的该种语言，即其中指定的“主要语言”。

　　文件互相解释

　　(2)除本合同另有规定者外，共同条件和专用条件中的各项条款规定，应成为任何构成本合同组成部分的其它文件中各项条款规定的主导。在上述条件下，构成本合同的若干文件应视为是彼此相互解释的，如有意义不明确或不一致之处，应由工程师对之作出解释和调处，工程师应即为此向承包人发出指示，指导应按何种方式完成该项工作。但是，如果工程师认为，遵照任何这种指示执行而为承包人带来的任何费用，由于文件的这种意义不明确或不一致，并不在而且有理由不在承包人所预计之列，则工程师应予证明，而雇主应按可以合理负担此项费用的金额支付这笔额外款项。

　　7.图纸的保管

　　(1)图纸应由工程师单独保管，但应向承包人免费提供图纸副本两份。承包人如还需要更多的副本，应由承包人自费提供和制作。在本合同履行完毕时，承包人应把所有根据本合同提供的图纸退还给工程师。

　　承包人应就执行根据本合同规定的工程或其它事项所进一步需要的任何图纸或说明书，给工程师或工程师的代表以适当的书面通知。

　　图纸副本应有一份保存在现场

　　(2)上述提供给承包人图纸副本中一份，应由承包人保存在现场，该分图纸应供工程师、工程师的代表和经工程师书面授权的任何其它人员在一切适当时间检查和使用。

　　8.进一步提供的图纸和指示

　　工程师应完全有权在本工程进行过程中，随时向承包人提供为了本工程的正确和适当的进行和维护的目的而必须进一步提供的图纸和指示，承包人应予执行并受其约束。

　　一般义务

　　9.合同协议

　　承包人应邀立约时，应按附件所列并视情况经过必要修改的格式签订合同协议(由雇主承担费用制订)。

　　10.履约保证书

　　如果投标书中载明，承包人承诺在需要时取得一家保险公司或银行的担保或是提供两名合适而殷实的担保人，同承包人一道负有连带责任地向雇主承担义务，按不超过投标金额10%的金额根据保证书的条件担保照章履行本合同者，则该保险公司或银行或担保人以及该保证书，均应是须经雇主认可的，而取得这种担保或提供这种担保人以及所要订立的这种保证书的费用，应统由承包人承担，但本合同另有规定者除外。

　　11.现场检查

　　投标书应认为是根据雇主在其为投标的目的提交给承包人的文件中所应提供的有关水文、气候和自然条件的数据资料所制订的。但是承包人应检查和考察现场及其周围环境，并应在提交投标书以前(尽可能)确实弄清现场的形状与性质、守成本工程所必需的工作和材料的数量与性质进入现场的交通工具以及他可能需要的居住设备，总之，他应亲自取得一切有关风险、意外事件和其它可能影响其投标的各种情况的必要资料(按上所述)。

　　投标的充分条件

　　不利的自然条件和人为的障碍

　　12.承包人应被认为在投标以前，已确实弄清他对于本工程的投标以及在标价的建筑工程清单和费率与价格表(如有的话)中所列的费率与价格都是正确和充分的。

　　此费率与价格除本合同另有规定者外，应包括承包人根据本合同所承担的一切义务和为本工程的正确建成与维护所必需的一切事物。

　　但是，如果在本工程进行中，承包人遇到自然条件或人为的障碍，而此种条件或障碍并非一个有经验的承包人所应能合理预见的，则承包人应立即将此书面通知工程师的代表。

　　如果工程师认为，此种条件或人为障碍并非一个有经验的承包人所应能合理预见的，则工程师应予证明，而雇主则应支付由于此种条件而加给承包人的额外费用，包括由于遇到此种条件或障碍而引起的以下适当而合理的费用：

　　①遵照工程师在与此有关情况下向承包人所发出的任何指示执行需引起的适当而合理的费用，以及

　　②承包人在未得工程师具体指示情况下，可采取的任何经工程师认可的正当合理措施所引起的适当而合理的费用。

　　13.工作必须使工程师满意

　　除了法律上不可能或实际上不可能以外，承包人必须严格按照本合同要求进行，建成和维护本工程，做到使工程师满意，并应执行和严格遵循工程师对于涉及或有关本工程的任何事项(不论本合同中是否提到)所作的指示和指导。承包人只领受工程师或(在按照本文件第2条所提到的限制条件下)工程师的代表所作的指示和指导。

　　14.应提供的方案

　　在承包人的投标被接受以后，承包人如经要求应当尽快向工程师提交一份表明他所建议本工程进行的步骤次序和方法的方案，请工程师认可，并凡经工程师或工程师的代表提出要求时，应向他们书面提供关于承包人对进行本工程以及承包人打算提供、使用或建造的(视情况而定)施工设备和临时工程所作安排的详细资料。

　　向工程师或工程师的代表提交这种方案并经他们认可，或者向其提供这种详细资料，不应免除承包人根据本合同所承担的任何义务或责任。

　　15.承包人的监督权

　　承包人应本工程进行中，并在其后工程师认为是正当履行承包人根据本合同承担的义务所必需的期间，给予或提供一切必要的监督。

　　承包人或经工程师书面认可的(该认可随时可予撤销)一名有法定资格的指定的代表人或代表应当常驻本工程，并应把他的全部时间专用于本工程的监督。

　　如果工程师撤销此项认可，承包人应在接到撤销此项认可的书面通知以后，尽快(在考虑到下文所述需要替换他的情况下)将该处理人撤离现场，而且日后不得再雇用他担任现场任何工作，并应由经工程师认可的其它代理人来替换他。

　　这种指定的代表人或代表应代表承包人领受工程师或(在按本文件第2条规定的限制条件下)工程师的代表所作的指导和指示。

　　16.承包人的雇员

　　(1)承包人有关本工程的进行和维护应在现场提供和雇用：

　　仅属具有各该行业的熟练技能与经验的技术能手，和能对要求他们监督的工作进行适当监督的助副代理人、领班和工长，以及为本工程的正确而及时的进行和维护所必需的熟练、半熟练和非熟练工人。

　　(2)承包人为了或关于本工程的进行或维护而雇用的任何人员，如果工程师认为其行为不当或不称职或玩忽职守，或者工程师另外认为雇用该人是不合需要的，工程师有权反对并要求承包人立即将该人撤离本工程，而且非经工程师书面允许，不得再雇用该人从事本工程。任何因此而撤离本工程的人员应尽快地由经工程师认可的称职的替换人员接替。

　　17.工程定位

　　承包人应负责按工程师书面规定的原始基准点、线和高程对本工程进行准确和正确的定位，负责本工程所有各个部分的位置高程、尺寸和定线正确无误(按上所述)，并负责提供与此有关的一切必需的仪表器具和劳动力。

　　如果在本工程进展中的任何时候，本工程的任何部分在位置高程，尺寸或定线上出现或发生任何错误，承包人经工程师或工程师的代表要求，应自行承担费用纠正此种错误，使工程师或工程师的代表满意，除非此种错误是由于工程师或工程师的代表书面提供的不正确的数据资料所造成的，在这种情况下，纠正此种错误的费用应当由雇主承担。

　　工程师或工程师的代表对任何定位或任何线或高程所作的检查决不应免除承包人对此项定位的准确性所承担的责任，因此，承包人应当仔细保护和保持本工程定位中所用的一切水准基点、龙门板、标桩和其它各物。

　　18.钻孔和勘探挖掘

　　如果在本工程进行中的任何时候，工程师要求承包人进行钻孔或进行勘探挖掘，应以书面命令提出此项要求，而且除非建筑工程清单中已列有关于这种预期的工作的临时金额，否则应被认为是根据本文件第五十一条的规定所命令的一项追加的要求。

　　19.守卫与照明

　　承包人在必要的时候和地方，或者经工程师或工程师的代表或者经合法当局提出要求时，应自行承担费用为有关工程提供和保持全部照明、保卫、围栏和看守，以保护本工程或保障公众或其它人员的安全和方便。

　　20.对工程的照管

　　(1)从本工程开始到完成，承包人应承担全部责任照管本工程及一切临时工程，如果由于任何原因(本条第(2)款所规定的例外风险除外)使本工程或其中的任何部分或任何临时工程遭受任何损坏、灭失或伤害，承包人应自行承担费用予以修理和弥补，使得本工程在竣工时处于良好的状态，并且在一切方面都符合本合同的要求和工程师的指示。

　　如果任何这种损坏、灭失或伤害，是由于任何例外风险引起的，承包人在经工程师要求并且符合本文件第六十五条规定的情况下，应予以修理和弥补，如上所述，其费用则由雇主承担。

　　承包人还应对他在为了履行本文件第四十九条规定的义务而进行的任何作业过程中所引起的对本工程的任何损害负责。

　　例外风险

　　“例外风险”有：战争、战争行动(不论是否已经宣战)、入侵、外国敌人的行动、判乱、革命、暴动或者军事政变或篡权、内战或(非承包人自己的雇员之间的)动乱、骚动或骚扰，或者是雇主使用或占有已经对之出具竣工证书的本工程的任何部分，或者是完全由于工程师对本工程的设计所造成的起因，或者是由于并非承包人方面的合理预见性和能力所能预见或合理预防的任何自然力的作用所造成的(所有这些，在此都统称为“例外风险”)。

　　21.工程的保险等

　　承包人在其根据本文件第20条所承担的义务与责任不受限制的情况下，应以雇主和承包人的共同名义对他根据本合同条款应予负责的由于任何原因(非例外风险)所引起的一切灭失或损坏按下述方式投保，使雇主和承包人得到保险的范围包括本工程施工期间，也包括维护期间由于维护期开始以前所发生的原因而引起的灭失或损坏以及承包人在为了履行其根据本文件第49条所承担的义务而进行任何作业的过程中所引起的任何灭失或损坏：

　　(1)对本工程和临时工程按随时所进行的这种工程的全部价值保险。

　　(2)对材料、施工设备和承包人运至现场的其它各物，按这处材料、施工设备和其它各物的全部价值保险。

　　这种保险应按雇主认可的条件(不得无理拒绝认可)向保险人投保，承包人凡经要求应向工程师或工程师的代表出示保险单和支付本期保险费的收据。但是，在承包人上述义务与责任不受限制的情况下，本条所载任何规定都不得使承包人有责任对需要修理和重建任何所用的材料或做工不符合本合同要求的工程投保。

　　22.对人身和财产的损害

　　(1)承包人(除说明书另有规定者外)应就由于本工程的施工和维护而可能引起的一切损失和对任何人身或任何财产所受伤害或损害(并非承租人或占用人所遭受的对现场的土地或庄稼的表面或其它损害)的权利主张，并就任何与此有关的一切权利主张、要求、诉讼、损害赔偿费、各项费用和开支，给雇主以补偿。

　　但是，此处的任何规定都不得被认为使承包人应有责任就对下列情况的任何补偿或损害赔偿费给雇主以补偿：

　　①土地由本工程或其中的任何部分永久使用或占用或者(除下文规定者外)遭受如上所述的表面或其它损害;

　　②雇主在任何土地上或其下或其中对本工程或其中任何一部分进行施工的权利;

　　③由于按照本合同进行本工程施工而不可避免地造成对照明、空中航线或水路或其它地役权或准地役权等任何权利的临时或永久性妨碍;

　　④由于雇主、雇主的代理人或雇员或其它承包人(非本承包人所雇用的)在本合同期间的任何行为或疏忽所造成的对人身或财产的伤害或损害，或者与此有关的任何权利主张、要求、诉讼、损害赔偿费、各项费用和开支。

　　但是还必须规定：为了本条的目的，“现场”一词应认为只限于说明书中规定的或图纸上表明的其中土地和庄稼由于进行本工程而将不可避免地受到妨碍或损害的范围。

　　23.由雇主给以赔偿

　　(2)雇主应就有关本条第(1)款限制性条款中所提到的事项的一切权利主张、要求、诉讼，损害赔偿费、各项费用和开支，保障承包人免受损失，并给承包人以补偿。

　　第三方保险

　　(1)承包人在开始进行本工程之前，(但在不限制其根据本文件第二十二条所承担的义务与责任的情况下)应为防止并非由于本文件第二十二(1)条限制性条款中提到的事项所引起的、在进行本工程或临时工程或在执行本合同过程中可能发生的对任何财产(包括雇主的财产)或对任何人身(包括雇主的任何雇员)的任何损害、灭失或伤害进行保险。

　　第三方保险的最低金额

　　(2)此项保险应按雇主认可的条件(不得无理拒绝认可)并应至少按投标书中所列金额，向保险人投保、承包人凡经要求应向工程师或工程师的代表出示保险单和支付本工期保险费的收据。

　　24.工人遭受工作事故

　　(1)对于由于承包人或任何分包人所雇用的任何工人或其它人员遭受任何工伤事故而应依法支付的任何损害赔偿费或补偿，除了由于雇主、雇主的代理人或雇员的任何行为或违约所造成的工伤事故者外，雇主均不应承担责任，而承包人应就所有这种损害赔偿费和补偿(上述例外情况除外)并就与此有关的一切权利主张、要求、诉讼、各项费用和开支、给雇主以补偿。

　　为工人遭受工伤事故保险

　　(2)承包人应把此项赔偿责任向经雇主认可的(不得无理拒绝认可)保险人投保，并应在他雇用任何人员在本工程工作的全部期间继续此项保险，如经要求，应向工程师或工程师的代表出示该保险单和支付本期保险费的收据。

　　但是，对于任何分包人所雇用的任何人员，如果分包人已就对这些人员的赔偿责任，按照使雇主能根据保险单得到补偿方式进行保险，则承包人根据本款承担的进行上述保险的义务应属已经履行，但承包人应要求该分包人凡经要求向工程师或工程师的代表出示此项保险单和支付本期保险费的收据。

　　25.对承包人没有投保的补救办法

　　如果承包人未就本文件第21、23和24条中提到的各项保险或根据本合同条款应由他投保的任何其它项保险进行保险和使之保持有效，则在这种情况下，雇主可以就任何此类保险项目投保和使之保持有效，并支付为此目的所必需的保险费，并随时从到期应付或将到期应付给承包人的款项中扣除上述雇主所支付的金额，或以此作为到期债务向承包人索还。

　　26.发通知和付费

　　承包人应按有关进行本工程或任何临时工程的任何国家的或州的法规法令或其它法律或者任何地方当局或其它合法当局的规章条例或细则的要求并按其财产或权利在任何方面受到或可能受到本工程或任何临时工程影响的一切公共团体和公司的规则和规章条例的要求，发出一切应发的通知和支付一切应付的费用。

　　遵守法规、规章等

　　承包人应在各个方面遵守可适用于本工程或任何临时工程的任何上述法规、法令或法律或者任何地方当局或其它合法当局的规章条例或细则的规定，以及遵守上述公共团体和公司的规则和规章条例，并就对于违反任何此类法规、法令和法律、规章条例或细则的一切罚款和各种赔偿责任，给雇主以补偿。

　　但是，凡经工程师证明为正当应付并由承包人支付的关于此类费用的一切款项，应由雇主付还给承包人。

　　27.化石等

　　在本工程现场发现的一切化石、硬币、有价值的物品或文物和建筑物以及其它在地质学或考古学方面有价值的遗物或物品，应在雇主与承包人之间认为是雇主的绝对财产，承包人应采取合理的预防措施防止他的工人或任何其它人员移动或损坏任何这种物品，并应在这种物品发现之时和移动之前立即将此项发现通知工程师的代表，并按工程师的代表的指示处理这种物品，其费用由雇主负担。

　　28.专利权和使用费

　　承包人应就对于本工程或临时工程或其中的任何部分所使用的任何施工设备、机器、工作或材料侵犯任何专利权、设计、商标或称或其它受保护权处提出的一切权利主张和诉讼，并就任何与此有关的一切权利主张、要求、诉讼、损害赔偿费、各项费用和开支，保障雇主免受损害并给雇主以补偿。除另有规定者外，承包人应为取得本工程或临时工程或其中任何部分所需要的石头、沙子、砾石、泥土或其它材料支付一切吨位税和其它使用费、租金，以及其它付款或补偿(如果有的话)。

　　29.妨碍交通和毗邻的财产

　　为进行本工程和任何临时工程施工所必需的一切作业，应在遵照本合同的要求所允许的范围内进行，以免不必要地或不适当地妨碍公众方便或妨碍进入和使用公、私道路和人行道或不论雇主或任何其它人员拥有的财产，承包人应就由于或有关任何这种只要是承包人应对之承担责任的事项所引起的一切权利主张、要求、诉讼、损害赔偿费、各项费用和开支，保障雇主免受损害，并给雇主以补偿。

　　30.临时运输

　　(1)承包人应采取一切合理措施防止承包人或其任何分包人的任何运输损坏或伤害连接现场的或在通往现场途中的任何公路或桥梁，尤其应选择路线，选择和使用车辆并限制和分配装载量，以便尽可能合理地限制这种由于把设备和材料运出入现场而不可避免地产生的临时运输，并使该公路和桥梁不致遭受不必要的损坏或伤害。

　　特殊的负载

　　(2)如果承包人认为有必要搬运一车或数车施工设备机械或预制件或工作部件经过部分公路或桥梁，而这种搬动很可能会损坏公路或桥梁，除非对公路或桥梁进行特别保护或加固，则承包人应在这种载运车辆开上公路或桥梁以前，把要载运的重量和其它细则以及他对保护或加固上述公路或桥梁的建议，通知工程师或工程师的代表。

　　如果工程师在接到此项通知后十四天内没有以相反通知指出此项保护或加固是不必要的，则承包人就可以实行此项建议或工程师对此所提出的修改，并且，除非上述保护或加固所必需的各项工作已列入承包人所提出的供定价的建筑工程清单，否则其费用或开支应由雇主付给承包人。

　　对临时运输索赔要求的处理

　　(3)如果在本工程进行期间或在其后的任何时间，承包人收到由于进行本工程而引起的有关对公路或桥梁的损坏和伤害的任何索赔要求，应当立即将此报告工程师，其后，雇主应就此项索赔要求谈判解决办法并支付一切应付款项，并应就此和与有关的一切权利主张、要求、诉讼、损害赔偿费、各项费用和开支，给承包人以补偿。

　　但是，如果工程师认为任何这种索赔要求或其中的一部分是由于承包人方面没有遵守和履行其根据本条第(1)和(2)款所承担的义务而造成的，则经工程师证明由于承包人没有遵守或履行上述义务而所应赔偿的金额，应由承包人付给雇主。

　　水路运输

　　(4)如果由于本工程的性质，要求承包人采用水路运输，本条上述各项规定应解释为：“公路”包括水闸、码头、防波堤或与水路有联系的其它建筑物，而“车辆”则包括船只，并应具有相应效力。

　　31.给予其他承包人的机会

　　承包人应按照工程师的要求，为雇主所雇用的任何其他承包人及其工人，并为雇主和任何其他合法当局所雇用的在现场上或现场附近进行任何未包括在本合同之内的工作或执行雇主签订的任何有关或附属于本工程的合同的工人，提供进行其工作的一切合理机会。

　　但是，如果承包人应工程师或工程师的代表的书面请求，向任何这种其他承包人或雇主或任何这种当局提供由承包人负责维护的任何公路或道路，或允许他们使用现场上的承包人的脚手架或其它设备，或向他们提供任何性质的其它服务，则雇主应就这种使用或服务按工程师认为合理的金额支付给承包人。

　　32.设备、材料和劳动力的供应

　　除另有规定者外，承包人应自行承担费用供应和提供一切施工设备、临时工程、临时和永久性工程所用的材料、劳动力(包括其监督)、往来现场和在本工程内和周围的运输，以及为本工程的施工、建成和维护所需要的各类其它物品。

　　33.竣工现场的清理

　　在本工程竣工时，承包人应从现场清除或撤离一切施工设备、剩余物料、垃圾和各种临时工程，使整个现场和工程清洁并处于良好状况，使工程师满意。

　　劳动力

　　34.劳动力的雇用

　　(1)承包人应自行安排雇用一切当地的或外地的劳动力，除本合同另有规定者，并安排其交通、住宿、膳食和付给工资。

　　供水

　　(2)承包人应在合理可行情况下，根据当地条件，对现场供应充足的饮用水和其它用水供承包人的职员及工人们使用，使工程师的代表感到满意。

　　酒类或药物

　　(3)承包人不得违反现行的法规法令和政府规章或命令而进口、出售、赠送、实物交易或以其它方式处理任何酒类或药物，或允许或容忍其分包人、代理人或雇员进口、出售、赠送、实物交易或处理这类物品。

　　武器和弹药

　　(4)承包人不得同任何人员交换任何武器或任何种弹药或作其它的处理，或允许或容忍上述这种交换或处理。

　　节日和宗教习惯

　　(5)承包人对待他所雇用的一切工人，应适当尊重一切公认的休息节日和宗教方面或其它方面的习惯。

　　流行病

　　(6)如果发生任何流行病，承包人应遵守和执行政府或当地医疗卫生当局为处理和扑灭此种疾病而制定的条例、命令和要求。

　　妨害治安行为等

　　(7)承包人应随时采取一切合理的预防措施，防止其雇员出现任何非法的动乱或妨害治安行为，以维持治安和保护本工程邻近的人员和财产免遭上述动乱或行为的妨害。

　　分包人遵守事项

　　(8)承包人应对其分包人遵守上述各项规定承担责任。

　　(9)任何有关工人和工资的其它条件，应视需要如第二部分第三十四条第(9)(10)等款所列。

　　35.关于工人等情况的申报

　　承包人如经工程师要求：应按工程师规定的格式和间隔时间向工程师的代表或其办事处提交详细报告书，说明承包人各个时候在现场上雇用的管理人员和各级工人的数目，以及工程师的代表要求有关施工设备的资料。

　　材料与做工

　　36.材料与做工的质量和试验

　　(1)一切材料和做工均应属于合同规定的各该种类并符合工程师的指示，并应不时接受工程师在制造或制作地点或在现场或在所有任何这类地点指导进行的试验。承包人应提供为检查、测量和试验任何工作及所用的任何材料的质量、重量或数量所通常需要的协助、仪器、机械、劳力和材料，并应按工程师的选择和要求，在把材料投入本工程以前，提供材料的样品供试验。

　　样品费用

　　(2)如果说明书或建筑工程清单中明确意指或规定提供样品，则全部样品的提供应由承包人自行承担费用，否则应由雇主承担费用。

　　试验费用

　　(3)进行任何试验的费用，如果说明书或建筑工程清单中明确意指或规定进行这种试验，并且(在仅仅做负荷试验或者为了确定任何完成的或部分完成的工作的设计是否适合于旨在达到的目的而做试验的情况下)这种试验在说明书或建筑工程清单中已详细列出，足以使承包人能在其投标中予以定价或估算在内，则应由承包人负担。

　　未规定的试验等的费用

　　(4)如果工程师命令进行的任何试验，属于下列情况之一者：

　　①并非意指或规定进行的试验，或

　　②(在上述情况下)未详细列出的试验，或

　　③虽意指或规定进行，但工程师命令，要由一名独立的人员在除了现场或受试验材料的制造或制作地点以外的任何地点进行试验。

　　如果试验结果表明，该做工或材料不符合本合同的规定或工程师的指示，则此项试验费用应由承包人负担，否则由雇主负担。

　　37.进入现场

　　工程师和他所授权的任何人应能随时进入本工程和现场，以及进入正在为本工程进行工作或提供材料、制成品或机械的一切车间和地方，承包人应为他们进入这些地方或获得进入的权利提供一切便利和协助。

　　38.在覆盖以前对工程的检查

　　(1)任何工作未经工程师或工程师的代表认可不得予以覆盖或置于视线之外，承包人应提供充分机会由工程师或工程师的代表检查和测量任何将要覆盖或置于视线之外的工作，并在永久性工程就位以前检查其基础。

　　承包人应在任何这种工程或基础准备就绪或即将准备就绪以供检查时，及时通知工程师的代表，而工程师的代表除非认为此项检查没有必要并相应通知承包人，否则应为检查和测量该工程或检查该基础的目的而出席，不得无理拖延。

　　移动覆盖物和打开

　　(2)承包人应按工程师不时作出的指示，将本工程任何部分移去覆盖物或从中打开，并应使各该部分恢复原状和修补好，使工程师满意。

　　如果任何各该部分是在依照本条第(1)款的要求执行后予以覆盖或置于视线之外的，并经认为是按照本合同进行的，则将其移去覆盖物、从中打开、恢复原状和修补等各项费用均应由雇主负担，但在任何其它情况下，所有上述各项费用均应由承包人负担，并应由雇主向承包人索还或可由雇主从任何到期应付或将到期应付给承包人的款项中予以扣除。

　　39.清除不适当的工作和材料

　　(1)工程师在本工程进行过程中应有权随时发出书面命令：

　　①在该命令规定的时间内从现场清除工程师认为不符合本合同要求的任何材料。

　　②代之以适当的和合适的材料，并

　　③拆除工程师认为其材料或做工不符合本合同要求的任何工程，并按要求重建(不管其以前的任何试验或中期付款)。

　　承包人违约

　　(2)如果承包人拖欠不执行上述命令，雇主有权雇用其他人员进行此项工作并付给工资，由此产生的或伴随而来的一切费用开支均应由承包人负担，并应由雇主向承包人索还或可由雇主从任何到期应付或将到期应付给承包人的款项中予以扣除。

　　40.工程暂停

　　(1)承包人应在接到工程师的书面命令时，按工程师认为必要的时间和方式，暂停进行本工程或其中的任何部分，并应在暂停时间，在工程师认为必要的情况下适当地保护本工程并保证其安全。承包人在根据本条规定执行工程师的指示方面所招致的额外费用，包括所有现场应支付的日常工资、薪水、设备的折旧和保养、现场的杂费和本合同的一般管理费，均应由雇主负担和支付，除非这种暂停是：

　　①本合同另有规定者，或

　　②为适当进行本工程所必需者，或由于天气条件影响本工程的安全和质量，或由于承包人方面的违约，或

　　③为本工程或其中任何部分的安全所必需者。

　　但是，除非承包人在接到工程师的命令后的28天内将其索赔意向以书面通知工程师，否则承包人将无权索还任何此种额外费用。工程师应就其认为是公平合理的“索赔要求”，解决和决定应付给承包人的这种额外款项。

　　暂停持续超过90天

　　(2)如果根据工程师书面命令(本款称之为“暂停命令”)本工程或其中任何部分的进展暂停一段时期或连续几段时间总计达90天，或者如果工程师在先前已发出为期不到90天的暂停命令以后，又在这一暂停期限届满时起不到90天以内，再次发出不论是关于整个工程的或是(如果先前的暂停命令仅影响本工程的一个部分)影响或包括本工程的该一部分的暂停命令，则在上述任何情况下，承包人可以送交工程师一份书面通知，要求工程师在接到此通知后的28天内许可继续进行已暂停进行的本工程或其中的该一部分。

　　如果未在上述时间内给予这种许可，承包人通过再送一份书面通知，可以(但并非必须)选择如下：如果此项暂停仅影响本程的一部分，则按根据本文件第51条的规定删除该部分对待;如果此项暂停涉及整个工程，则按雇主放弃本合同对待。

　　开工时间和迟延

　　41.工程的开始

　　承包人在接到工程师有关开工的书面命令后，应在投标书指定的期限内，在现场开始本工程，并应以应有的速度进行，不得迟延，但如有工程师明文批准或命令者或完全属于非承包人所能控制的原因者除外。

　　42.现场的占用

　　(1)除本合同可规定应让承包人随时占有的现场各部分的范围和各该部分应向承包人提供的顺序以外，在遵照本合同关于本工程进行顺序的任何要求的条件下，雇主将随着工程师发出开始本工程的书面命令，让承包人占有为使承包人能按照文件第14条所提到的方案(如果有的话)或者按照承包人应以书面通知向工程师提出的合理建议，开始和继续本工程施工所需要的现场各部分，并将随着工程的进展，随时让承包人占有为使承包人能按照上述方案或建议(视情况而定)以应有的速度进行本工程施工所进一步需要的现场各部分。

　　如果由于雇方方面没有按照本条规定让承包人占有现场各部分而使承包人招致迟延或费用开支，工程师应准许延长工程完成时间，并证明他认为是公平合理的对所招致开支的偿付金额，该金额应由雇主支付。

　　道路通行权等

　　(2)承包人应为取得他所需要的有关进入现场的特别或临时的道路通行权负担一切开支和费用。承包人还应自费提供他为本工程的目的所需要的在现场以外的任何附加设施。

　　43.竣工的时间

　　在遵照说明书中有关本工程的任何部分应在整个工程竣工前完工的任何要求的条件下，本工程应在投标书所指定的时间内全部竣工，从投标中所指定的开工期限的最后一天起算，或根据本文件第44条允许的延长时间计算。

　　44.竣工期限的延长

　　如果任何额外的或追加的工作量，或可能发生的不论何种其它特殊情况，使承包人有正当权利延长竣工时间，工程师应确定这种延长时日。但是，工程师并无义务要考虑任何额外的或追加的工作或其它特殊情况，除非承包人在这种工作开始后或这种情况出现后的28天内，或其后尽快地向工程师的代表递交有关他认为自己有权延长时间的任何权利主张的充分而详细的材料，以便当时能对该权利主张作出调查。

　　45.夜间或星期日不工作

　　在遵照本合同所载的相反规定的条件下，任何长久性工作，除下文规定者外，非经工程师的代表书面许可不得在夜间或星期日(如果当地公认休息日)或当地公认的休息日进行，为拯救人命或财产或为本工程的安全而不可避免的或者是绝对必需的工作除外，在这种情况下，承包人应立即通知工程师的代表。但是，本条规定不适用于任何通常采用轮班制或两班制进行的工作。

　　46.进度

　　承包人根据文件第五条所提供的全部资料、设备和工人，以及本工程进行和维护的方式、方法与速度，应是同一种类的，并应按使工程师满意的方式进行。如果任何时候工程师认为本工程或其任何部分的进度太慢，不能保证本工程在规定的或延长的竣工时间内完成，工程师应将此以书面通知承包人，承包人在接到通知后应采取他认为必要的措施，而工程师则可同意加快进度，以便使本工程能在规定的或延长的竣工时间内完成。如果此项工作未在夜间进行，承包人应请求许可在夜间和白天一样工作。如果得到工程师这种许可，承包人应无权因这样而获得任何额外支付，但是，如果这种请求遭到拒绝，而又没有相当的、切实可行的加快工程进度的方法，则竣工的时间应延长仅由于这种拒绝所致的一段时间。进行夜间作业不得有不合理的噪音或干扰。

　　承包人应就由于在进行作业时所产生的噪音或其它干扰而引起的损害赔偿责任以及与此赔偿责任有关的一切权利主张、要求、诉讼、各项费用和开支，给雇主以补偿。

　　47.对延期规定的违约偿金

　　(1)如果承包人未能在本文件第四十三条规定的时间或延长的时间内完成本工程，承包人应向雇主支付投标中规定的金额，作为对这种违约规定的违约偿金，而不作为对本工程竣工时期按本文件第43条规定的时间或延长的时间(视情况而定)所超过的每一天或不足一天的罚款。

　　雇主在不妨碍其它补偿方法的情况下可以从他手头到期应付或将到期应付给承包人的任何款项中扣除该项违约偿金的金额，支付或扣除该违约偿金均不能免除承包人完成本工程的义务，或免除其根据本合同所承担的任何其它义务与责任。

　　规定的违约偿金的削减

　　(2)如果在本工程全部竣工以前，本工程中的任何一部分业经工程师按本文件第48条出具竣工证书，并已由雇主占有或使用，则对延期规定的违约偿金，有关出具该竣工证书以后的任何延迟时间应按业经证明已竣工部分的价值占整个工程的价值的比例予以削减。

　　对提前竣工的奖金

　　(3)如果希望在本合同中规定对提前完成本工程或本工程的任何一部分支付奖金，应在第二部分第四十七(3)条中予以规定。

　　48.竣工证书

　　一俟工程师认为本工程已基本竣工并已令人满意地通过本合同规定的最后试验时，工程师应在接到承包人关于将在维护期完成任何未完成的工作的书面保证后，对本工程出具竣工证书，本工程的维护期应从出具此项证书之日开始。但是，工程师可以在本工程全部竣工以前，对本工程的任何一部分出具这种证书，并应根据承包人的书面申请对业已竣工使工程师感到满意而且已经为雇主占有或使用的本工程的任何主要部分，出具这种证书。当给予本工程的一部分以这种证书时，应当认为该部分已经竣工，而且该部分的维护期应从出具这种证书之日开始。但是，按上述规定对上述被占有或使用的本工程的任何部分所出具的竣工证书，不得认为是证明任何需要恢复原状的地面或表面工程的竣工，除非这种证书明确如此说明。

　　维护和缺陷

　　49.“维护期”的定义

　　(1)本条件中，“维护期”一词应指投标中指定的维护期限，从工程师按照本文件第48条证明本工程竣工之日起计算，或者如果工程师根据第四十八条出具不止一份证书时，则从各该证书出具之日起分别计算，而与维护期有关的“本工程”一词则应作相应的解释。

　　进行修理工作等

　　(2)为了使本工程在维护期满之时或期满之后尽快交付给雇主时，处于维护期开始时的同样完好状态(正常的磨损除外)使工程师感到满意，承包人应按照工程师在维护期间或在维护期满后14天内根据工程师或以工程师外义在维护期满之前所进行检验的结果可能以书面向承包人提出的要求，对缺陷、不完善之处、收缩或其它缺点进行修理、改正、重建、矫正和弥补等一切工作。

　　进行修理工作等的费用

　　(3)如果工程师认为之所以需要进行这种修理工作是由于使用的材料或做工不符合本合同的规定，或者由于承包人方面忽视或没有遵照履行其根据本合同所承担的任何明示或默示的义务所致，则承包人应自行承担费用进行所有这种修理工作。如果工程师认为之所以必需进行修理是由于任何其它原因，则应作为追加工作确定这种修理工作的价值并予以付款。

　　对承包人不进行要求他做的工作的补救办法

　　(4)如果承包人不进行上述工程师要求他做的任何工作，雇主有权用他自己的工人或请其它承包人进行此项工作，如果此项工作是属于承包人应自行承担费用进行的工作，雇主应有权向承包人索回此项费用，或可从任何到期应付或将到期应付给承包人的款项中扣除此项费用。

　　50.承包人进行调查

　　承包人如经工程师书面要求，应根据工程师的指示，调查造成任何缺陷、不完善之处或缺点的原因。如果此种缺陷、不完善之处或缺点不是属于承包人根据本合同应予负责之列者，承包人在上述调查中所进行的工作的费用应由雇主承担。但是，如果此种缺陷、不完善之处或缺点是属于上述承包人应予负责之列者，进行上述调查工作的费用应由承包人承担，在这种情况下，承包人应按照本文件第四十九条的规定自行承担费用对此种缺陷、不完善之处或缺点进行修理、矫正和补救。

　　修改、增补与删除

　　51.变动

　　(1)工程师应对于本工程或其中任何部分的形状、质量或数量作出他认为可能是必要的变动，并且为此目的或由于任何其它原因，他如认为可取，应有权命令承包人去做下列任何一项，而承包人应照办：

　　①增加或减少本合同所包括的任何工作的数量，

　　②删除任何此类工作，

　　③改变任何此类工作的性质或质量或种类，

　　④改变本工程任何部分的高程、线、方位和大小，

　　⑤进行为完成本工程所必需的任何种类的追加工作，所有这种变动决不应使本合同无效，但是所有这些变动的价值(如果有的话)在确定本合同价格的金额时，应予以考虑。

　　有关各项变动的命令应是书面的

　　(2)承包人没有工程师的书面命令，不得作任何变动。但是，如果当任何工作数量的增加或减少并非由于根据本条发出命令的结果，而是由于其数量超过或不足建筑工程清单所规定的数量，则对这种工作数量的增加或减少不应要求有任何书面命令。

　　但是，又如果由于任何原因工程师认为任何这种命令以口头方式发出是可取的，承包人应遵照执行这种命令，而工程师不论在该命令执行之前或之后对这种口头命令所作的任何书面确认，均应认为是属于本条所指的书面命令。

　　但是，又如果承包人就工程师的任何口头命令，向工程师作出书面确认，而此项确认未遭工程师的书面否认，则此项确认即应认为是工程师的书面命令。

　　52.变动的估价

　　(1)工程师应就其命令进行的任何额外的或增加的工作或删除的工作确定他认为应对投标中指定的金额予以增加或减去的金额(如果有的话)。

　　所有这些工作均应按工程师如果认为适用的本合同所规定的费率估价。如果本合同没有载明任何适用于额外的或增加的工作的费率，则应由工程师与承包人商定合适的价格。

　　如果不能取得一致意见，应由工程师确定他认为合理而适当的价格。

　　工程师确定费率的权力

　　(2)但是，如果任何删除或增加部分的性质或工作量都同整个合同工程或其中的任何一部分的性质或工作量有关，工程师认为由于这种删除或增加，使本合同对本工程任何项目所规定的费率或价格变得不合理或不适用，则应由工程师和承包人商定一个合适的费率或价格。

　　如果不能取得一致意见，应由工程师在考虑到各种情况之后另外确定他认为合理适当的费率或价格。

　　但是还必须规定，除非在该命令发出之日以后(而在额外的或增加的工作的情况下，则在此项工作开始之前或在其后)已尽快地发出书面通知：

　　①由承包人通知工程师关于他要求额外付款或变动费率的意图，或

　　②由工程师通知承包人关于他准备视情况变动费率或价格的意见，否则就不得按本条第(1)款增加本合同的价格，或按本条第(2)款变动费率或价格。

　　变动超过15%

　　(3)如果在本工程全部竣工时，发现各项变动(由于任何有关改变材料和(或)劳动力价格的条款所引起者除外)的最后结果，较投标所指定的金额增加或减少15%以上，则本合同价格的金额应按工程师和承包人双方商定的金额进行修正。

　　如果不能取得一致意见，应由工程师在考虑到一切实质性的和有关的因素(包括承包人的杂费和管理费)之后，确定在他认为是合理而适当的金额。

　　计日工作

　　(4)工程师如果认为有必要或合乎需要时，可以书面命令任何增加的或替代的工作均应按计日工作进行。这样，对这种工作应根据建筑工程清单内的计日工作表所规定的条件和承包人在其投标中确定的费率与价格支付承包人。

　　承包人应向工程师提供必要的收据或其它凭证以证明所付金额，并应在定购物料以前先把关于该物料的报价单提请工程师认可。

　　对于所有按计日工作进行的工作，承包人应在此种工作持续进行期间，每天向工程师的代表提交此种工作所雇用的全部工人的姓名、工种和时间的准确清单一式两份，以及列明此种工作所用的全部物料与设备(已按照本文件上面提到的表计入百分比增加的设备除外)的品名及数量的报表也一式两份。

　　每份清单和报表如果或经认为正确无误，其中一份将由工程师的代表签字后退还承包人。每个月终，承包人应向工程师的代表提交一份关于所使用的劳动力、材料和设备(上述例外除外)的价格报表，这种清单和报表如果没有全部和准时提交，承包人就无权得到任何支付。

　　但是如果工程师认为由于任何原因，要承包人按上述规定送交这种清单或报表并非切实可行的，则工程师应有权批准对此种工作按计日工作(在对此种工作所用的时间和设备及材料感到满意时)或是按他认为是公平合理的价格付款。

　　权利主张

　　(5)承包人应每月一次向工程师的代表递交一份账目单，详细列举(尽可能详尽)承包人认为自己有权提出的对任何增加的费用的各项权利主张，以及承包人根据工程师的命令已在当月进行的一切额外的或增加的工作。

　　凡没有列入此项详细账目单内的对任何这类工作索取偿付的要求，将一概不予考虑。但是尽管承包人没有遵守此项条件，如果他已在尽早的时机，通知工程师关于他打算就这类工作提出权利主张，则工程师仍有权批准对任何这类工作付款。

　　设备、临时工程和材料

　　53.本工程专用的设备等

　　(1)承包人所提供的一切施工设备、临时工程和材料一经携入现场就应当认为是专供本工程的施工和建成之用未经工程师的书面同意(不得无理拒绝同意)，承包人不得将其或其中的任何一部分移走(为了将其从现场的某部分移至另一部分者除外)。

　　设备的撤离等

　　(2)在本工程竣工时，承包人应把他所提供的留在现场的所有上述施工设备和临时工程以及任何未使用的材料撤离现场。

　　雇主对设备等损坏不承担责任

　　(3)除本文件第20条和第65条有规定者外，雇主在任何时候对上述任何施工设备、临时工程或材料所受的损失或伤害概不负责。

　　设备的再输出

　　(4)对于承包人为本工程的目的而输入的任何施工设备，在按上述规定撤离现场后，雇主将在有需要的情况下协助承包人就承包人再输出这种施工设备获得必要的政府的批准同意。

　　海关放行

　　(5)雇主在需要时将协助承包人就本工程所必需的施工设备、材料和其它各物取得海关的放行。

　　(6)任何涉及设备、临时工程和材料的其它条件，包括有关支付或减免关税或其它进口税、港口费、码头费、卸货费、引水费和任何其它费用或应付款的各项条件，视需要在第二部分第53条第(6)、(7)等项中予以规定。

　　54.对材料等的认可不得是默示的

　　本文件第53条的实施，不得被认为是默示工程师对其中所提到的材料或其它事项的任何认可，也不得妨碍工程师在任何时候拒绝任何这种材料。

　　测量

　　55.数量

　　建筑工程清单中所列出的数量是对工作的估计数量，不能作为承包人为履行其根据本合同所承担的义务时应进行的本工程的实际的和准确的数量。

　　56.应予测量的工程

　　除另有规定者外，工程师应按照本合同通过测量查明和确定按本合同完成的工作的价值。当工程师要求对本工程的任何部分进行测量时，他应通知承包人的指定代理人或代表，承包人应立即参加或派一名职称的代理人协助工程师或工程师的代表进行此项测量，并应提供工程师或工程师的代表所要求的一切详细资料。

　　如果承包人不参加或者忽略或遗漏派代理人参加，则由工程师所作的或认可的测量应被认为是对工作的正确的测量。为了测量要用记录和图纸进行测量的长久性工作的目的，工程师的代表应对这种工作逐月作出记录和图纸，承包人在得到书面邀请参加检查时，应在14天内参加与工程师的代表一道检查并同意这些记录和图纸，并应在业经同意的记录和图纸上签字，如果承包人不参加检查和同意任何这种记录和图纸，则这些记录和图纸就应被认为是正确的。如果承包人在检查这些记录和图纸以后，同意这些记录和图纸或同意后不在其上签字，除非承包人在进行此项检查后的14天内向工程师的代表递交书面通知，提出他声称这些记录和图纸是不正确的各个方面，请工程师决定，否则这些记录和图纸仍应被认为是正确的。

　　57.测量方法

　　除本合同另有特别说明或规定者外，不论任何一般的或当地的习惯，本工程仍应测量净值。

　　临时金额和直接成本金额

　　58.各项临时金额

　　(1)在建筑工程清单中(不论是在签订本合同时未作详细规定而应由承包人进行的工作，还是应由按下文规定的指定的分包人进行的工作)列出的每一项临时金额(非根据本条第

　　(2)款规定的直接成本价格)连同承包人已经计入此项金额的费用和利润(如果有的话)均应从本合同价格中予以扣除，并应代之以下列各项计入本合同价格;

　　①与该临时金额有关的工作系经工程师命令并由承包人进行的情况下，对这样进行的工作按本文件第52条所估定的价值。

　　②与该临时金额有关的工作系经工程师命令并由指定的分包人(定义见下文)进行的情况下，承包人按工程师的指示所实际支付给该分包人的金额(但是必须遵照本条第(5)款的规定)，以及(如果承包人已把关于费用和利润的任何金额计入与该工作有关的临时金额)一项金额其所占实际支付金额的比例与上述费用和利润占上述临时金额的比例相同者。

　　直接成本项目

　　(2)建筑工程清单中的每一项金额其中包括(占该金额的全部或部分)应为本工程提供的或用于本工程的货物或材料的直接成本价格者，应由以承包人根据工程师的指示为该货物或材料所支付的实际价格(但是必须遵照本条第(2)款的规定)代替直接成本价格而变动，同时本合同价格则应按照建筑工程清单中的金额由于此种代替所增加或减少的金额而予以增减(视情况而定)。对于列入直接成本价格的关于劳动力的任何金额，不得由于上述实际价格高于或低于直接成本价格而变动。

　　但是，对于所有其它费用和利润，则应按照根据建筑工程清单中所规定的有关直接成本的该一具体项目的百分比或者(如果无此种百分比时)根据承包人列入投标书作为调整直接成本金额的百分比而得出的金额，予以增加或减少(视情况而定)。

　　临时和应急项目的使用

　　(3)在建筑工程清单中所列的各项经规定为临时或应急的款项，只能凭工程师的指示和决定动用。如果该款项全部或部分未经动用，则应从本合同价格中减去未动用的金额。

　　提供证明等

　　(4)承包人如经工程师要求应出示全部有关临时项目或直接成本项目开支的报价单、发票、证件以及帐目或收据。

　　现金折扣

　　(5)承包人根据本条第(1)款(1)项或第(2)款的规定，按工程师的指示付给指定的分包人(按下文定义)的任何金额，只要是在承包人收到雇主该项付款之前支付的，为了根据本条第(1)或(2)款(视情况而定)调整本合同价格的目的，应在上述承包人实际支付的金额上增加这一实际付款额的___%，而与此有关的任何现金折扣的好处，均应转给雇主。

　　分包人义务的转让

　　(6)如果指定的分包人(按下文定义)已就他所进行的工程或他所供应的货物或材料和承包人承担任何超过本合同规定的维护期一段期间的持续义务，承包人应在维护期满后的任何时候应雇主的请求并由雇主承担费用把此项义务尚未届满期间的好处转让给雇主。

　　59.指定的分包人

　　(1)可能经雇主或工程师指定或选定或认可的一切专家、商人和其它人员，其所进行的任何工作或供应的任何货物的临时或直接成本金额已列入建筑工程清单者以及根据建筑工程清单或说明书的规定要求承包人把任何工作转包给他并正在进行此种工作和供应此种货物的一切人员，均应被认为是承包人所雇用的分包人，并在下文称之为“指定的分包人”

　　但是，雇主或工程师不得要求承包人、或认为承包人有义务雇用任何不愿意同承包人签订含有如下条款的分包合同的指定的分包人：

　　①指定的分包人将就作为分包合同主题的工作或货物向承包人承担如同承包人根据本合同条款向雇主所承担的同样的义务和责任，并将就此并就凡是由此引起的或与此有关的或是由于未履行这种义务或责任所引起的或与之有关的一切权利主张、要求、诉讼、损害赔偿费、各项费用和开支等，保障承包人免受损害并给承包人以补偿。

　　②指定的分包人将就其本人、其代理人、工人及雇员的任何疏忽，就其本人或其人员对承包人为本合同的目的所提供的施工设备或临时工程的任何滥用，并就上述一切权利主张，保障承包人免受损害并给承包人以补偿。

　　对指定的分包人的支付

　　(2)工程师在根据本文件第六十条出具其中包括对任何指定的分包人所完成的工作或所提供的货物付款的任何证书以前，应有权要求承包人提出适当证据证明，先前证书中所包括的对该指定的分包人的工作或货物的一切付款(减去保留额)，已由承包人如数支付或清偿;如未支付或清偿，除非承包人。

　　①以书面通知工程师，说明他有正当理由扣留或拒绝此项支付，并且

　　②向工程师出示适当证据，证明他已将此以书面通知该指定的分包人，否则雇主应有权根据工程师的证书把承包人未付给指定的分包人的一切款项(减去保留额)直接付给该指定的分包人，并从雇主到期应付或将到期应付给承包人的任何金额中用抵销雇主为此所付的金额的方式予以扣除。

　　但是，如果按上所述工程师已经出具证书而雇主已直接付款，则工程师在再出具任何一份以承包人为受款人的证书时应从其金额中扣除上述由雇主直接支付的金额，但是不得扣留或迟延发给根据本合同的条款应当出具的证书本身。

　　证书和支付

　　60.证书和支付

　　(1)除另有规定者外，应按照第二部分第六十条所提出的条件，每月支付。

　　对施工设备和材料的预付款

　　(2)如果雇主应就施工设备和材料向承包人预付款，其支付和偿还的条件将如第二部分第六十条所列。

　　用外币支付

　　(3)如果进行本工程需要从本工程所在国以外的国家进口材料、设备或装备，或者如果本工程或其中的任何部分须由从任何其它国家进口的劳动力来进行，或者由于任何其它情况使其有必要或有需要，则根据本合同所应支付的款项的一部分应以适当的外币支付，各该外币支付部分和其适用的汇率以及支付条件均应在第二部分第六十条中予以规定。

　　61.仅由维护证书认可

　　本文件第六十二条所提到的维护证书以外的任何证书都不得被认为是对任何工作或为之出具证书的其它事宜的认可，也不得作为对正当履行本合同或其中任何部分的承认或对承包人所提出的任何权利主张或要求的准确性或工程师所命令增加或变动的工作的准确性的承认，也无任何其它证书能终止或妨碍工程师的任何权力。

　　62.维护证书

　　(1)本合同应在工程师签署并向雇主递交维护证书，说明本工程业已竣工并使他满意以后，才能被认为已经履行完毕。维护证书应由工程师在维护期满(如果本工程的不同部分适用不同的维护期限，则应在最后的维护期届满)后28天，或在其后一俟维护期间按照本文件第四十九条和五十条所命令进行的任何工程业已完成并使工程师满意之时发出，即使雇主在此以前已进入本工程或已占有、运用或使用本工程或其中的任何部分，本条仍具有充分效力。

　　但是，不得以出具维护证书作为按照第二部分第六十条中所规定的条件向承包人支付第二部分保留金的前提条件。

　　雇主责任的终止

　　(2)雇主对由于本合同或进行本工程所引起的或与此有关的任何事宜。均不再向承包人承担责任，除非承包人在根据本条规定的维护证书发出以前已经书面提出与之有关的权利主张。

　　未履行的义务

　　(3)即使发出维护证书，承包人和(遵照本条第(2)款的条件下)雇主对于在维护证书发出以前根据本合同条款产生的而在此项证书发出时尚未履行的任何义务的履行依然承担责任，并且为了确定任何这类义务的性质和范围，应认为本合同在合同缔约双方之间仍然有效。

　　补救方法和权力

　　63.没收

　　(1)如果承包人破产或已就其发出法院委派破产者产业管理人的委任书，或者承包人已提出申请宣布破产的请求书，或者已经同其债权人作出安排或已向其债权人进行转让，或者同意在其债权人检查委员会监督下执行本合同，或者(作为法人)停业清理(并非为合并或改组而自动停业清理)，或者承包人未经首先取得雇主的书面同意而转让本合同，或者承包人的货物已被依法扣押，或者工程师用书面向雇主证明他认为承包人：

　　①已放弃本合同，或

　　②在接到工程师关于继续进行工程的书面通知后，无正当理由而不开始进行本工程或中止进行本工程达28天之久，或

　　③在接到工程师关于材料或工作已由工程师根据本条件宣告不适用并予以拒收的书面通知后达28天，仍未从现场撤走该材料或拆除和更换该工作，或

　　④未按本合同进行本工程，或持续地或公然地忽视履行其根据本合同所承担的义务，或

　　⑤已将本合同的任何一部分转包出去，有损于良好的做工或无视工程师的相反指示，则雇主可在向承包人发出书面通知14天后进入现场和本工程，并把承包人驱逐出现场和本工程，而并不由此废止本合同或免除承包人根据本合同所承担的任何义务或责任或影响本合同所授予雇主或工程师的权利与权力，雇主可以自行完成本工程，或雇用任何其它承包人完成本工程，而雇主或该其它承包人可以为完成本工程而使用根据本合同规定认为是专供本工程施工和建成之用的施工设备、临时工程和材料中他们认为合适的部分，雇主可以在任何时候出售上述施工设备、临时工程和未经使用的材料，并把出售所得用作抵偿承包人根据合同应付给他的任何款项。

　　没收之日的估价

　　(2)工程师应在任何上述雇主进入现场并驱逐承包人之后尽快单方面地或通过向各方了解情况以后，或在进行他认为适宜进行的调查或询问以后，确定并证明在雇主进入现场并驱逐承包人之时承包人对于其根据本合同已于当时实际完成的工作所已合理得到的或将合理归于其的金额(如果有的话)，以及任何上述未经使用或经部分使用的材料、任何施工设备和任何临时工程的价值。

　　没收的支付

　　(3)如果雇主根据本条规定进入现场并驱逐承包人，则在维护期满以前以及其后在竣工与维护费用、延迟竣工(如果有此情况的话)的损害赔偿费和雇主所招致的一切其它开支业经工程师确定并证明其金额之前，雇主并无责任由于本合同而支付承包人任何款项。

　　承包人此时只有权接受经工程师证明根据他适当完成的工作并扣除上述金额之后应当付给他的款项(如果有的话)。但是如果上述金额超过了根据承包人适当完成的工作所应付给他的金额，则该超过部分的款项应由承包人在雇主提出要求时向雇主支付，并应被认为是承包人对雇主的到期债务，应据以偿还。

　　64.紧急修理

　　如果由于在本工程进行期间或者在维护期间，对于或有关本工程或其中任何一部分发生任何意外事故或失败或其它事件，如有任何补救或其它工作或修理是工程师或工程师的代表认为为了安全所紧急必需的，而承包人不能或不愿立即进行这种工作或修理时，雇主可以派他自己的工人或其它工人来进行工程师或工程师的代表所认为必要的工作或修理。

　　如果工程师认为雇主按此进行的工作或修理根据本合同的规定属承包人有责任自行承担费用进行者，则雇主在进行这种工作或修理时所正当产生的一切费用和开支，应由承包人在雇主提出要求时支付给雇主，或可由雇主从到期应付或将到期应付给承包人的任何款项中予以扣除。

　　但是工程师或工程师的代表(视情况而定)在任何这种紧急情况发生之后，应合理地尽可能快地将此情况以书面通知承包人。

　　特别风险

　　65.不管本合同载有任何规定对战争等风险概不负责

　　(1)对于直接或间接地由于战争、战争行动(不论是否已经宣战)、入侵、外国敌人的行动、判乱、革命、暴动、或者军事政变或篡权、内战或(非承包人自己的雇员之间的)动乱、骚乱或骚扰(以下统称为“上述特殊风险”)所造成的对本工程(在上述任何特别风险发生以前已按本文件第三十九条的规定被宣告为不适用的工作除外)或临时工程或对不论雇主或第三方的财产的破坏或损害，或人身伤亡，承包人概不承担任何赔偿责任或其它责任，雇主应就此并就任何由此引起或与此有关的一切权利主张、要求、诉讼、损害赔偿费、各项开支和费用等。

　　保障承包人免受损害并给承包人以补偿，并应对由于上述特别风险所直接或间接地引起的对承包人用于或打算用于本工程的财产(包括正在运往现场的财产)的任何灭失或损害，给承包人以赔偿。

　　由于特别风险对工程等造成的损害

　　(2)如果本工程或临时工程或在现场上的、或靠近现场的、或正在运住现场途中的任何材料(不论是供前者使用还是供后者使用的)由于任何上述特别风险而遭到破坏或损害，承包人仍有权得到对于任何永久性工程和任何由此遭到破坏或损害的材料的付款，而且承包人也有权得到雇主就修理受到破坏或损害的本工程或临时工程和更换或修复工程师所要求的或为完成本工程所必需的材料等项费用，根据直接成本加上经工程师证明为合理的利润给承包人的付款。

　　发射弹药等情况

　　(3)无论在任何时候、任何地方由于发生任何地雷、炸弹、炮弹、手榴弹、或其它发射弹药或军火炸药的爆炸或撞击所造成的破坏、损害或伤亡，都应认为是上述特别风险的后果。

　　由于特别风险所增加的费用

　　(4)任何归因于或由于产生于或以任何方式有关于任何特别风险(但在遵照本条下文所载有关爆发战争的规定的条件下)的、在进行本工程中或伴随而来的所增加的费用(不属于在发生上述特别风险以前已根据本文件第39条被宣告为不适用的工程的重建费用)，应由雇主付还给承包人，但承包人应在一获悉任何这种增加的费用时，立即将此以书面通知工程师。

　　战争爆发

　　(5)如果在本合同期间，世界上任何地方爆发战争(无论是否已经宣战)，不论其财务方面还是在其它方面严重影响本工程的进行，承包人应以最大努力来完成工程，直至本合同根据本条规定终止为止，但是，雇主应有权在这种战争爆发以后的任何时候通过给承包人以书面通知而终止本合同。

　　在给以该通知之时，本合同应(立约各方根据本条所享有的权利和本文件第六十七条的实施除外)即予终止，但不使任何一方对于以前发生的违反合同行为所享有的权利受到损害。

　　在终止时撤离设备

　　(6)如果本合同根据本条上款的规定予以终止，承包人应以合理的速度从现场撤离一切施工设备，并应为其分包人这样做提供类似的方便。

　　合同终止后的支付

　　(7)如果本合同已按上述终止，雇主应(就已支付给承包人的部分付款中未包括的金额或项目而言)对于终止之日以前所进行的一切工作按本合同规定的费率和价格并加上以下各项支付承包人：

　　①对于任何预备项目就其中所包含的工作或劳务已经实施或履行者所应付给的金额，以及对于任何这类项目就其中所包含的工作或劳务已经部分实施或履行者按工程师所证明的适当比例所应付给的金额。

　　②为本工程或临时工程所合理地定购的并已向承包人交货或是承包人在法律上有义务接受交货的材料或货物的费用(这种材料或货物一经雇主付款即成为雇主所有的财产)。

　　③须经工程师证明的承包人为指望完成全部工程所合理招致的凡未包括在本款前面所提到的各项付款之内的任何开支总额。

　　④根据本条第(1)、(2)、(4)款规定任何另外的应付金额。

　　⑤根据本条第(6)款撤离设备和(如经承包人要求)从现场运返至承包人在其企业注册国的主要工厂场地或运至不需要更高费用的其它目的地的合理费用。

　　⑥本合同终止时承包人在本工程或有关本工程所雇用的一切职员和工人遣返的合理费用。

　　但是，雇主有权将承包人对设备和材料的预付款的任何未偿结欠金额和雇主就进行本工程事先付给承包人的任何款项记入贷方，抵付雇主根据本款规定应付的任何款项。

　　落空

　　66.在落空情况下的支付

　　如果本合同不论由于战争或不论任何其它原因而落空，雇主对所已经进行的工作所应付给承包人的金额，应与如果本合同已根据本文件第65条的规定予以终止时根据本文第65条所应付给承包人的金额相同。

　　争端的解决

　　67.争端的解决--仲裁

　　如果在雇主或工程师与承包人之间关于或由于本合同或进行本工程(不论是在本工程进行中或在其竣工之后，也不论是在本合同终止、放弃或撕毁之前或之后)发生任何争端或不论任何性质的分歧，应首先提交工程师解决，工程师应在经任何一方提出要求后的90天内将其决定以书面通知雇主和承包人。除下文有规定者外，工程师对于提交他的各个事项所作的决定，应是终局的，并对雇主和承包人都具有约束力，直至该项工作完成为止，并应对承包人立即生效，不论承包人或雇主是否按下文的规定要求仲裁，承包人应以应有的注意继续进行本工程。如果工程师已将其决定以书面通知雇主和承包人，而雇主或承包人在接到该通知后的90天内未将提交仲裁的要求通知工程师，则上述决定应仍然是终局的，并对雇主和承包人具有约束力。如果工程师未能在上述要求提出后的90天内就其上述决定发出通知，或者如果雇主或承包人任何一方对任何这种决定感到不满意，则在任何这种情况下，雇主或承包人可在接到关于该决定的通知后的90天内，或者在第一个90天期限届满后的90天内(视情况而定)，要求把争端事项按下文规定提交仲裁。

　　一切争端或分歧凡工程师对之所作的决定(如果有的话)未加上述成为终局的并具有约束力者，应根据国际商会调解和仲裁规则，由按照该规则所指定的一名或数名仲裁员予以最后解决。

　　上述仲裁员完全有权审查和修改工程师的任何决定、意见、指示、证书或估价，在仲裁程序中任何一方都不应限于向仲裁员提出为取得工程师的上述决定而曾向工程师提出的证据或论据。

　　工程师按以上规定所作的任何决定都不得剥夺他被作为证人传讯并就不论任何与上述提交仲裁员的争端或分歧有关的任何事故向仲裁员提供证据的资格。

　　除非有雇主和承包人的书面同意，否则在本工程竣工或宣告竣工以前，仲裁员不得开始执行其职权，但是：

　　(i)对于工程师扣发任何证书或扣留承包人认为按第二部分第六十条规定的条件有权得到的保留金中的任何部分，或对于工程师根据本文件第六十三(1)条行使其出具证书的权力或根据本文件第七十一条所发生的争端，仲裁员在竣工或宣告竣工以前即可行使其职权;

　　(ii)根据本文件第四十八条出具竣工证书不应成为仲裁员开始执行其职权的先决条件。

　　通知

　　68.把通知送达承包人

　　(1)根据本合同的条款应给承包人的任何通知，应通过邮寄送达或交到承包人的主要营业地点(或者如果承包人是一家公司则寄到或交到其注册登记的办事处)。

　　把通知送达雇主

　　(2)根据本合同条款应给雇主的任何通知通过邮寄送达或交到雇主的最新地址(或者如果雇主是一家公司则应寄到或交到其注册登记的办事处)。

　　雇主违约

　　69.雇主违约

　　(1)如果雇主：

　　①对于根据工程师的任何证书证明所应付的金额，未能在根据本合同条款规定这种金额已到期后的30天内付给承包人，或

　　②干扰或阻碍任何这种证书的发给，或

　　③处于破产或(作为一家公司)并非由于改组或合并目的而停业清理，则承包人有权通过向雇主发出书面通知，在不使任何其它权利或补救方法受到损害的情况下，终止根据本合同对承包人雇用。

　　(2)在发出上述通知后，承包人应(尽管有本文件第五十三(1)条的规定)，以合理的速度把他带到现场的一切施工设备撤离现场。

　　(3)如果发生这种终止合同的情况，雇主对承包人承担的支付义务，应如同本合同根据本文件第六十五条的规定予以终止时一样，但是除第六十五(7)条规定的付款外，雇主还应按承包人由于或有关或因为这种终止合同而受到的任何损失或损害的金额支付承包人。

　　(4)本条所载各点都不得损害承包人关于行使其有权享有的任何其它权利或补救办法来替代或附加于本条所规定的权利或补救办法的权利。

　　70.费用的增减

　　如果要就工资的升降并对材料或任何影响本工程进行费用的其它各项作调整时，应按第二部分第70条所列。

　　71.重大的经济失调

　　如果在投标之日以后，本工程进行施工所在国家由于该国政府施工加货币限制或由于该国货币贬值而发生重大的经济失调时，雇主应向承包人支付进行本工程的或其附带的任何属于或由于发生此种经济失调而引起的或以任何方式与之有关的所增加的费用，但是，本条的任何规定都不得损害承包人关于行使其在此种情况下可享有的任何其它权利或补救方法的权利。

　　纳税

　　第七十二条纳税其他。

　　第七十三条其他约定。

　　最后条款

　　第七十四条本合同依据____国法律进行解释。

　　第二部分专用条件

　　(下述各条，意在作为一份备忘录，供拟订将按考虑到本工程的环境和所在地的必要而变动的条款时使用。这些必须专门拟订以适应每个特定合同的可变动条款，应包括下述事宜和任何适用的其它内容)

　　第一条定义

　　雇主：雇主是_____

　　工程师：工程师是_____

　　任何其它所需要的定义。

　　第六条文件相互解释

　　语言：语言是________

　　主要语言是_________

　　第三十四条劳动力

　　(9)、(10)等款：进口劳力许可证、管理、保健、工作时数和条件、工资等级、遵守劳动法。

　　第四十七(三)条奖金

　　提前竣工的奖金(如果有的话)。如果没有，则在投标书的附录中写上“无”。

　　第四十九条临时修复

　　在永久性修复工作并由承包人进行的有关情况下，应对第四十九条再另外加上一款，以写明在临时修复为进行工程而占用的任何公路时修补所有凹陷等，以及对截止维护期结束时止，或直到为进行永久性修复工作而占用场地为止的期间，因此而产生的损坏和伤害的赔偿责任。

　　第五十三条供本工程等专用的设备等

　　(6)、(7)等：设备的租用;设备的出售和处理;支付或减免关税或其它进口税、港口费、码头费、卸货费、引水费和任何其它费用或应付款，任何其它影响设备的条件。

　　第六十条证书和支付

　　对于所制作的设备和材料的预付款;这种预付款及其偿还的条件;每月对所进行的工作的权利主张和工程师出具的关于当月所进行的永久性工程和建筑工程清单上所列的临时工程应给承包人的金额的证书以及在如果没有材料和设备的预付款的情况下，经工程师证明的用于现场永久性工程的材料的金额;保留金的支付次数;证书的改正和扣留;支付地点;支付次数;用以支付的外币、比例、汇率及对之适用的条件。

　　第七十条费用的增减

　　在有关情况下，本条应包括下列内容：

　　由于工资率和应付给工人的当地职员的津贴的变化而造成的合同价格的调整;工人和当地职员雇用条件的改变;永久性或临时工程的材料费用或消费品备用品费用、燃料费和电费的变动;运费和保险费的变化;关税和其它进口税;任何法律、法规等的实施。

　　第七十二条纳税

　　承包人及其职员支付或减免当地所得税或其他税。

　　第七十三条其它

　　(在某些情况下，也可加入一些包含下列内容的条款)

　　1.管理进口和使用爆破炸药的规章条例;

　　2.贿赂和贪污;

　　3.本工程图片和广告;

　　4.关于对秘密情报保密的义务;

　　5.合同的任何其它特殊内容。

　　最后条款合同所依据的法律

　　本条款应讲明合同应受何国法律的支配和将依据何国法律进行解释。

　　注意：这类条款一般应放在第二部分的末尾，并相应编号)

　　协议书

　　本协议书于____年__月__日由_______的_____(下称“雇主”)为一方与_____的___(下称“承包人”)为另一方共同拟定。

　　鉴于雇主想要建造某项工程，也就是_____并且已接受了承包人对本工程___的施工、建成和维护所进行的投标，兹立本协议为证如下：

　　1.本协议中的词和用语均应具有下文提到的合同条件中为其分别指定的含义。

　　2.下述文件应被认为是构成并作为和理解为本协议的组成部分，即：

　　(a)上述投标;

　　(b)图纸;

　　(c)合同条件(第一部分和第二部分);

　　(d)说明书;

　　(e)建筑工程清单;

　　(f)费率和价格表(如果有的话)。

　　3.作为对下述雇主应给承包人的付款和对价，承包人特此与雇主立约保证，完全依照合同条款的规定承担本工程的施工、建成和维护。

　　4.雇主特此立约保证，按合同规定的时间和方式，向承包人支付合同价款，作为对本工程的施工、建成和维护的报酬。

　　本协议立约双方，为在上面文首写明的年月和日期在本协议上加盖各自的公章(或各自亲自签字盖章)，以资证明，兹在此加盖___________有限公司的公章。

　　在场的有：______

　　或

　　由上述________________亲自签字盖章并交付

　　在场的有：________________

建设公司工程施工合同（国际） 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程合同条例》及其他有关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则基础上，双方就以下施工事项协商一致，订立如下协议：

　　一、工程项目名称：

　　鼎--

　　二、工程地点：

　　大庆市---。

　　三、工程内容：

　　地下桩基础工程，1#楼及裙楼工程。超流态混凝土灌注桩基础施工。混凝土工程总量约为：2千多立方米。最终以实际发生的，并经甲方、乙方、监理现场代表审核后的混凝土工程量为准，此工程量作为工程结算依据。

　　四、工程价款及承包方式

　　1、甲方支付乙方工程款，单方造价：钢筋混凝土每立方米为1000元，工程价款按实际发生的工程量计算为准。

　　(1)该工程造价中已包含劳保统筹费用及安全生产措施费、总包服务费、税金等费用。

　　(2)此工程价款中已包含水电费用及相关的原材料、半成品的检验、试验等费用。

　　(3)最终以实际发生的工程量进行结算，工程量计算以设计图纸尺寸及相关规定为依据。由甲方、乙方及监理现场代表负责确认，最终以甲方、乙方、监理确认的为准。

　　(4)乙方负责向甲方支付2%税金，其余部分由甲方负责。

　　2、承包方式

　　(1)乙方以包工包料形式承包，乙方负责按甲方、监理批准后的施工方案进行施工，并且提供人工、材料，进行机械钻孔、灌注混凝土、钢筋笼制作及安放等工作。

　　(2)乙方自行负责工程所用水、电费用。

　　(3)甲方负责监管乙方桩基础工程施工及提供场地，乙方负责施工、自行解决民工的临时用宿舍等临时建筑，甲方只负责按合同约定向乙方支付工程款。

　　3、乙方的施工工作要接受甲方、监理的监管，乙方严格按照施工图设计及《桩基规范》进行施工，如出现任何安全、质量事故均由乙方负责。

　　五、付款方式

　　1、本合同签订后，乙方人员、材料设备全部进场后，甲方向乙方支付工程款的30%为工程预付款;以后按形象进度拨付工程款。桩基础工程完成后预留工程款的20%待试桩合格后由监理单位、设计单位及甲乙双方对桩基础分项工程验收合格，乙方交齐相应的桩基资料后进行最终结算。

　　2、甲方扣除工程款的5%作为质保金，待工程竣工验收合格，正常使用一年后全部付清。

　　六、工程期限

　　合同签订生效后，乙方人工、材料、机械设备等应按经过甲方及监理批准要求日期就位、开工及竣工。乙方施工实行连续作业。施工工期为：自开钻之日起10天(有效工作日)如施工现场不具备施工条件，工期顺延。

　　七、质量要求

　　1、按设计图纸、甲方、乙方及监理审定的施工组织设计及相关规范要求施工。工程质量达到“合格”标准。如因乙方原因造成的质量不合格所产生的一切责任及经济损失由乙方全部负责。

　　2、工程完工后20天内，且在甲方拨付最后一笔工程款之前，乙方向监理单位及甲方提供完整、详实的内业技术资料四份。

　　八、责任及义务

　　甲方责任及义务：

　　甲方应提供确保桩基础工程施工所要求的施工现场和通道等，为桩基础工程施工提供一切工作条件。

　　乙方责任及义务：

　　1、乙方施工桩基础在监理的监督下和施工队配合进行桩

　　基础定位放线。施工中钻出的泥土，由甲方、乙方、施工单位和挖土施工队，四方承担费用。

　　2、乙方提前做好施工机械、材料及人工等的准备工作，按甲方及监理审批的、甲方指定进入施工现场的日期进入现场、开工日期开工。

　　3、工程开工前五日内，向甲方及监理提供施工组织设计及进度计划进行审批，乙方必须按批准后的方案施工，随时接受甲方、监理的检查、监督。

　　4、乙方在施工过程中如果发生由于土质(如粉质淤泥层等)情况，导致施工不能正常进行，乙方有义务采取一切措施保证施工质量及工期，由此而产生的一切费用全部由乙方承担，由而引起的工期顺延。

　　5、乙方应严格按国家相关行业操作规程进行施工;桩及桩内钢筋的种类、规格、尺寸、混凝土强度等级、单桩承载力必须满足设计要求;试桩时，乙方应达到试桩必备的条件。若桩在施工后的承载力(实际使用价值)达不到设计要求，乙方按照本工程造价的30%承担违约责任。

　　6、乙方应认真按照标准、规范、设计要求、经甲方及监理批准的施工方案进行施工，随时接受检查并为检查提供便利条件。在施工中服从甲方、监理工程师的监督和管理。

　　7、工程具备覆盖、掩盖条件，乙方自检合格后及时通知甲方及监理进行验收。经甲方现场相关专业人员及监理工程师验收合格后，方可进行隐蔽或继续施工。

　　8、乙方在施工过程中，若遇到地下障碍物、空洞、人防等，应及时通知甲方、现场专业人员及监理单位进行处理。乙方有义务采取一切措施保证施工工期和质量。

　　9、乙方应与甲方及监理、施工单位积极配合，服从甲方及监理单位的施工管理及技术管理。

　　10、乙方保证在接到甲方书面通知日起三日内，人工、材料及设备全部进场。

　　11、试验桩必须加早强剂，其费用由乙方承担。

　　12、乙方负责原材料及试块的试验送检工作，并承担试验检验费用。

　　13、负责内业资料的整理，竣工验收后移交给监理和甲方。

　　14、安全生产：乙方在桩基础工程施工阶段应制定周密的施工安全保障计划，做好安全技术交底工作，保证施工现场安全。如施工现场出现由于乙方原因引起的安全事故，乙方承担全部责任及费用。

　　甲方责任及义务

　　1、做好施工现场的“三通一平”工作。

　　2、负责协调乙方和施工队提供工程标高控制点及主轴线，并以书面形式交给乙方，乙方负责放线定位，甲方及监理验线合格后乙方方可施工。

　　3、向乙方提供施工的水源、电源并接入施工现场内，由此引起的一切费用由乙方承担。

　　4、负责协调处理建设行政管理部门的相关手续。

　　九、其他事项

　　本合同甲乙双方签字后生效。如有未尽事宜，须双方共同协商，作出补充协议，补充协议与合同具有同等效力。本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。每份合同均具有相同法律效力。

　　甲方(公章)： 乙方(公章)：

　　法人代表签字： 法定代表签字：

　　地址： 地址：

　　联系电话： 联系电话：

建设公司工程施工合同（国际） 篇3

　　甲方(发包单位):__________________水电有限公司

　　乙方(承包单位)：__________________身份证号码:__________________

　　甲方同意将工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。

　　一、工程项目名称(工程地点)：

　　工程价款__________________元整。

　　二、承包方式：

　　1、包工包料;

　　2、包工不包料。

　　三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月月工，雨天顺延。

　　四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。

　　五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。

　　六、付款办法：

　　1、总工程价款(金额大写元整;

　　2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50%付给作工料费，剩余50%尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;

　　3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

　　七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。

　　八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。

　　九、补充协议：

　　甲方：(公章)法人代表：

　　乙方：(公章)

　　法人代表：

　　年日月

建设公司工程施工合同（国际） 篇4

　　发包方（以下称甲方）：

　　法定代表人：

　　身份证号码：

　　承包方（以下称乙方）：

　　法定代表人：

　　身份证号码：

　　依据《中华人民共和国民法典》等国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方按照自愿、平等互利和协商一致原则，就乙方在_________________项目中参与分项工程施工达成协议，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条、分项工程的基本情况

　　1、分项工程的名称：

　　2、分项工程的内容：

　　3、分项工程的地点：

　　第二条、分项工程期限

　　本分项工程施工合同施工工期为________天，即______年______月______日开工，______年______月______日竣工。

　　开工日期：______年______月______日；

　　竣工日期：______年______月______日。

　　第三条、项工程价款、结算及付款方式

　　本合同为单价合同。甲方以完成分项工程细目产值（按“施工项目清单”的列项和单价计算，唯一计算方式）作为对乙方承担工程的现场组织、施工作业、安全生产、完成及缺陷修复工作的报酬，应视为此费用中已经考虑了乙方所完工程的一切费用（也包括前期施工准备、驻地建设、机械设备的调遣、临时设施、便道修建、临时用电线路架设营业税金等），除另有规定外，不另行计价。

　　第四条、建筑材料、设备的供应和采购

　　1、主材由甲方代供，实行总量控制，限额领料制度。乙方每月25日前向甲方报送下月材料使用计划，甲方根据乙方工程量核实材料用量后，按乙方用料时间限额供应，材料供应价格不高于同期市场价格，材料费由乙方承担。

　　2、经甲方同意由乙方自行采购材料时，必须是经监理工程师和甲方同意的供货厂家的合格产品，并符合技术规范和设计文件及质量检验评定标准要求，方能用于本工程。

　　3、自采、地方性材料乙方必须按照甲方提供或指定的地点采集、购买，并经甲方鉴定，质量合格后方可使用。

　　第五条、工程质量管理及验收

　　1、质量标准：工程质量符合___________________标准。

　　2、工程质量验收以施工图纸、施工规范、质量评定标准和建设单位有关文件为依据，要求分项工程合格率达到100%，分项工程综合得分90分以上，总评工程质量必须达到合格标准。

　　3、工程竣工验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，分期、分段进行验收。

　　4、乙方在分项工程完工后5日内，以书面通知甲方验收，甲方应及时组织验收。

　　第六条、安全施工

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第七条、违约责任

　　1、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的_______向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期_______日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币________元。

　　2、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的_______%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

　　3、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

　　4、保密事项：

　　除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的_________需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

　　除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的_________保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

　　第八条、争议解决

　　因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条、签订地点

　　本合同在____________________________________签订。

　　第十条、补充协议

　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　第十一条、合同生效

　　本合同自___________________________生效。

　　第十二条、合同份数

　　本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。

　　发包人： (公章)

　　法定代表人或其委托代理人： （签字）

　　组织机构代码：

　　地 址：

　　邮政编码：

　　电 话：

　　传 真：

　　电子信箱：

　　开户银行：

　　账 号：

　　承包人： (公章)

　　法定代表人或其委托代理人：（签字）

　　组织机构代码：

　　地 址：

　　邮政编码：

　　电 话：

　　传 真：

　　电子信箱：

　　开户银行：

　　账 号：

建设公司工程施工合同（国际） 篇5

　　甲方：_______________________　　乙方：_______________________　　根据《中华人民共和国民法典》，《建设工程质量管理条例》并结合本工程的具体情况，经双方协商达成如下协议，以便双方共同遵守履行。　　

　　第一条 工程名称　　______________基地房屋建设。　　

　　第二条 工程地点　　_________省_____________县。　　

　　第三条 工程量　　按实际工程结束后计算。　　

　　第四条 承包双方　　施工方包工包料，单价：______元每平方米。本单位在合同执行过程中不做任何调整，单价综合包括了完成本工程量人工、材料（运费、周转、加工），小型机具，安全文明施工等各项费用。　　

　　第五条 付款方法　　待工程竣工验收合格后，甲方在六个月内分期（竣工后首付20%，后续在六个月之内）付清工程款；如竣工验收不合格，达不到甲方验收标准，不予以结算，并不对乙方支付任何费用。　　

　　第六条 质量标准及保修：　　按国家有关条例、规范施工。因人为和自然不可抗拒的外界因素造成的破坏，不在质保范围内。保修期________年。　　

　　第七条 在保修期内，活动房出现质量问题，直甲方通知乙方起____日内到达现场并修缮完毕。　　如乙方未按照甲方通知时间内修理，影响甲方使用及安全的，甲方有权租用其他劳务队伍对活动房出现的质量问题进行修缮，期间所发生的劳务用工、材料等费用均由乙方承担，并在乙方交纳的质保金中扣留。　　

　　第八条 主要内容：　　屋面、墙面板制作安装，连接槽、铝合金窗、防盗门的制作安装缆风绳的安装等。　　

　　第九条 具体要求：　　

　　第十条 甲方责任：　　负责乙方施工中的水、电、路三通。因甲方变动施工地点，给乙方带来的损失，均由甲方承担。　　

　　第十一条 乙方责任：　　确保工程质量和施工安全，严格按照《彩钢房》相关施工规范施工，并承担一切施工中的安全责任。　　

　　第十二条 本协议在执行过程中如有争议，双方本着友好的原则协商解决：　　_______________________________________________________________________________。　　

　　第十三条 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，待双方签字盖章后生效。　　甲方：_______________ 乙方：__________________　　________年____月____日 ________年____月____日　　

建设公司工程施工合同（国际） 篇6

　　甲方：

　　_________________(以下简称甲方)

　　乙方：

　　_________________(以下简称乙方)

　　经协商，甲乙双方就合作施工合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。

　　第一条工程实施责任及要求

　　1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担(包括该合同项下的全部变更工程)。

　　2、工期、质量必须满足主合同要求。

　　第二条甲方责任

　　1、负责及时办理主合同的预付款手续。

　　2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。

　　3、负责沿线地方政府的协调工作及本工程的通知、图纸等。

　　第三条乙方责任

　　1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。

　　2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。

　　3、自觉接受甲方的各项监督检查。

　　4、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。

　　5、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。

　　第四条费用、结算与支付

　　1、本工程采用包工包料包安全的方式，一次包干价：________________元，按甲方给乙方提供的图纸所注明的工程量，超出图纸部分另行计算。

　　2、经双方协商，乙方开工之日起一个月内，甲方开始支付乙方工程款，按实际完成工程量支付(基础完工后付工程总造价的_____%，一层封顶付总造价的_____%，二层封顶付总造价的_____%，封顶付总造价的_____%，内外粉刷时付_____%，工程竣工付_____%，余款_____%工程完工后一______年内付清)

　　第五条违约责任

　　1、对于主合同所规定的甲方的合同责任，如因甲方工程款支付不及时造成停工引起的损失由甲方承担一切责任。

　　双方按本协议规定的各自的责任分别承担。

　　若由于自身原因造成违约，违约方不得要求另一方共同承担违约责任。

　　2、工期________个______月，质量达到合格标准。

　　3、由于乙方自身原因产生安全事故，导致乙方、甲方或第三方人身财产受损，乙方须自费承担事故处理费用，向受损方赔偿。

　　第六条其他未尽事宜，双方友好协商，并签订补充协议。

　　补充协议作为本协议的补充，不得与本协议相抵触，应与本协议一起共同执行。

　　第七条附则

　　1、本协议经双方签字盖章后生效。

　　履行完协议约定的全部义务、工程竣工验收合格，保修期满，结清各项费用后终止。

　　2、本协议一式三份。

　　甲方二份，乙方一份。

　　甲方：

　　_________________

　　乙方：

　　___________________

　　代表：_________________代表：__________________

　　住所：__________________

　　身份证号码：____________

　　日期：______年_____月_____日

建设公司工程施工合同（国际） 篇7

　　浙江——工程项目管理有限公司 (甲方)

　　建德——电力有限公司 (乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托, 承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程, 具体事宜双方明确如下：

　　一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：

　　1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试

　　二、有关技术及服务要求：

　　1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配

　　合线路验收、接入系统及并网工作 。及时提供竣工资料。

　　2、乙方采购所有电气设备和原料， 应从国家定点厂家采购， 并符合国家有关质量、技术标准。

　　3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。

　　4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

　　三、工程款项及费用的结算：

　　1、工程款结算按执行。

　　2、工程预算款总计：102496元;

　　(高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收)

　　3、本工程款分 2次结清，其中：

　　(1) 、合同签订3天内应付工程款的70%

　　(计70000元)

　　(2) 、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。

　　4、工程款的结算以审计决算为依据。

　　四、施工及竣工验收：

　　1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等) ，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。

　　2、乙方应在20xx年 月 日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。

　　3、施工期间, 甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

　　4、乙方在施工期间应注意安全, 做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所

　　造成意外事故和损失，由乙方自负。

　　5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。

　　五、合同未尽事宜，双方协商解决。

　　六、合同双方代表签字盖章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

　　甲方： (盖章) 乙方： (盖章)

　　代表： 代表：

　　年月日年月日

建设公司工程施工合同（国际） 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　一、 工程项目

　　1.1 工程名称：道路工程

　　1.2 工程地点：

　　1.3 承包范围：总平面图中 标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)

　　1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

　　1.5 合同价款：合同总价(暂定) 元 单价 (综合单价包干)

　　1.8 质量标准：合格。

　　1.9 工 期：工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

　　二.技术标准及图纸

　　2.1 图纸

　　2.1发包人提供：

　　2.2 技术标准：

　　2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;

　　2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。

　　所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

　　三.双方权利和义务

　　3.1 发包人的权利和义务

　　3.1.2发包人主要工作：

　　3.1.2.1 负责场地三通一平;

　　3.1.2.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验;

　　3.1.2.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;

　　3.1.2.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要;

　　3.1.2.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;

　　3.1.2.6按合同约定支付工程款。

　　3.2 承包人的权利和义务

　　3.2.1承包人主要工作：

　　3.2.1.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内，承包人进场完成施工准备。

　　3.2.1.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

　　3.2.1.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准;

　　3.2.1.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

　　3.2.1.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查;

　　3.2.1.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;

　　四、工程价款

　　a、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

　　b. 设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮 计取.设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。

　　五、工程价款的支付

　　5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 75%;

　　5.2 工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担;

　　六.竣工验收

　　6.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

　　6.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。

　　七.违约责任

　　7.1发包人违约：

　　7.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

　　7.2承包人违约：

　　7.2.1 因承包人原因，未按本合同第1.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

　　7.2.2 因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

　　7.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。

　　8.2.4 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。

　　八、合同生效与终止

　　8.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;

　　8.2合同订立时间：年 月 日;合同订立地点：上海市。

　　8.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

　　九、合同份数

　　9.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力;

　　9.2副本陆份，双方各执叁份。

　　本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

　　发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电 话： 电 话：

　　传 真： 传 真：

　　签订地点：

建设公司工程施工合同（国际） 篇9

　　第一部分 合同协议书

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一.工程概况

　　1. 工程名称：

　　2. 工程地点：

　　3. 工程立项批准文号：

　　4. 资金来源：

　　5. 工程内容：

　　群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

　　6. 工程承包范围：

　　二.合同工期

　　计划开工日期：年月日。

　　计划竣工日期：年月日。

　　工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　三.质量标准工程质量符租标准。

　　四.签约合同价与合同价格形式

　　1.签约合同价为：人民币(大写) (￥ );

　　其中：

　　(1)安全文明施工费：人民币(大写) (￥ );

　　(2)建安劳保费：人民币(大写) (￥ );

　　(3)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写) (￥ );

　　(4)专业工程暂估价金额：人民币(大写) (￥ );

　　(5)暂列金额：人民币(大写) (￥ )。

　　2.合同价格形式： �� 。

　　五.项目经理承包人项目经理：�牐牐� �� �牎�

　　六.合同文件构成

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　(1)中标通知书;

　　(2)投标函及其附录;

　　(3)专用合同条款及其附件;

　　(4)通用合同条款;

　　(5)技术标准和要求;

　　(6)已标价工程量清单或预算书;

　　(7)图纸;

　　(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

　　七.承诺

　　1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　八.词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

　　九.签订时间本合同于 年 月 日签订。

　　十.签订地点本合同在 签订。

　　十一.补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　十二.合同生效本合同自 生效。

　　十三.合同份数本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

　　发包人： (公章) 承包人： (公章)

　　法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

　　(签字) (签字)

　　组织机构代码： 组织机构代码：

　　地 址：地 址：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电 话： 电 话：

　　传 真： 传 真：

　　电子信箱： 电子信箱：

　　开户银行：开户银行

　　账 号： 账 号：

建设公司工程施工合同（国际） 篇10

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。

　　第一条：工程概况

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：。具体施工内容以发包人盖章确认后下发的施工图以及设计变更通知为准。

　　第二条：承包方式及承包范围

　　一、承包方式：承包人以包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、包验收合格、包所有税费、综合单价包干的方式承包。

　　二、承包范围：。发包人有权视发包人开发建设情况、承包人的施工进度、质量等履约情况增加或减少承包人的承包范围和工程量。

　　第三条：工程质量标准

　　一、承包人须严格按国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法规规定进行施工。

　　二、其它条款按通用条款第9条执行。

　　第四条：验收标准

　　一、本工程的施工及验收应严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格;需由有资质的检测机构出具的桩检测报告，并通过政府相关部门的验收。

　　二、其它条款按通用条款第12条执行。

　　第五条：质量保修期

　　一、质量保修期为设计文件规定的本工程合理使用年限。

　　二、其它约定按通用条款第13条执行。

　　第六条：合同工期

　　一、开工日期：本工程具体开工日期以发包人下发的开工令为准，因发包人原因导致工期延误则工期顺延。

　　二、合同总工期：个日历天以内完成合同约定的所有工作，且完成所有设备离场、泥浆、土方等的清运工作。

　　三、节点工期：。

　　四、本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温、低温、冬歇期等天气在内。

　　五、承包人须在发包人移交场地并通知进场施工后天内组织台(套)以上机械设备进场施工，并根据工程的进度增加机械设备，若承包人未能达到发包人的进度要求，发包人有权解除合同，承包方无条件退场。

　　六、承包人从合同约定的开工日期起的第天开始须每天向发包人交出不少于根已经浇筑成型的桩。如承包人连续天不能完成相应的工作量，则发包人有权要求承包人增加机械设备，承包人须在天内达到发包人根据施工情况提出的新进度要求，若承包人仍未达到进度要求，发包人有权解除合同，承包方无条件退场。

　　七、其它约定按通用条款第14条执行。

　　第七条：合同价

　　一、合同暂定总价：。

　　二、各单项工程暂定总价如下：。

　　三、包干单价及暂定工程量：具体见附件1。

　　四、以上包干单价包含内容：

　　包括但不限于完成本工程所有的材料费、人工费、机械费、工程及材料所须的各种检测费及试验费、各种材料损耗、材料场内二次运输费、桩机进退场、桩机安拆、桩机就位、护筒的埋设、成孔、加泥浆、泥浆制作、泥浆池的砌筑及拆除、泥浆外运、孔内钎探及障碍物排除(包括使用抽砂筒及反循环清渣等)、钢筋制作安装、浇捣桩成型、各种特殊地质的处理、各种原因导致的塌孔处理费、土方场内转运、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术处理费、技术措施费(包括雨季、冬歇期及其他异常气候施工措施费等)、安全措施费、文明施工措施费、临时设施费及其它措施费、施工现场排水、管理费、税费、利润、各种施工风险、市场风险和以下工作内容及本合同虽未提及但承包人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。

　　□褥垫层施工：平整场地、铺设石屑(砂、碎石)、压实

　　□入岩增加费

　　□桩间土开挖：开挖桩间土至设计标高

　　□土方外运

　　□桩头凿除及外运

　　五、超声波检测管：

　　如采用超声波检测方法，则由承包人负责埋设超声波检测管(检测管采用螺纹口连接，下端封闭，上端加盖)，则检测管制作安装费用为10元/米，此单价已包含检测管制作安装的人工、主材、辅材、材料价差、机械、市场风险、损耗、采保、运输及保修、税金等一切费用，结算时不再作任何调整。

　　六、包干单价不因地质情况的变化、施工过程的实际充盈系数和超灌高度等不同、市场价格和政府税费的变化而作任何调整(除本合同第八条有约定的除外)。

　　七、计量方式：

　　(一)空桩：

　　1、自桩顶设计标高以上1米至原自然地面标高(发包人提供工作面标高)为计价长度，乘以桩设计截面积以立方米计算。即空桩工程量=(原地面标高-设计桩顶标高-1m)*桩设计截面积

　　2、桩顶设计标高至至原自然地面标高(发包人提供工作面标高)不足1米，则不计取空桩。

　　(二)实桩：

　　1、成孔：

　　自桩底验收标高至桩顶设计标高为计价长度，乘以桩设计截面积以立方米计算。即

　　成孔工程量=(设计桩顶标高-验收桩底标高)*桩设计截面积

　　2、混凝土浇筑：

　　自桩底验收标高至桩顶设计标高为计价长度，乘以桩设计截面积以立方米计算。即

　　混凝土浇筑工程量=(设计桩顶标高-验收桩底标高)*桩设计截面积

　　(三)褥垫层：

　　按设计要求压实后以面积乘以厚度以立方米计算，按实方量计算。

　　(四)桩间土开挖：

　　按底面积乘以挖土深度以立方米计算。按实方量计算，超挖不计量，扣除桩头所占体积。

　　(五)桩头凿除：按个计算。

　　(六)检测管：自桩底验收标高起计至桩顶设计标高以上0.5米的长度为计价长度，超声波检测失败的不予计算检测管制作安装费。

　　八、桩基检测的费用：

　　(一)成品桩检测(如抽芯、静载等)合格则检测费用由□发包人□承包人承担;若检测不合格，由承包人须采取补强措施，直到合格为止，并承担不合格桩的检测费用及补桩费用。

　　□九、冬季施工混凝土浇筑增加费仅对采用了冬季施工措施(包括但不限于等措施)的桩基础混凝土浇筑部分进行计取。

　　十、其它约定按通用条款第16条执行。

　　第八条：调价方法及调价内容

　　一、调价方法

　　□(一)□钢筋制安、□混凝土浇注综合单价调价方法：

　　1、由于非承包人的原因，该施工段(批次)实际开工日期的钢筋、商品混凝土材料价格比合同签订日期的钢筋、商品混凝土材料价格涨幅或跌幅大于5%(不含5%)的，则钢筋制安、混凝土浇注综合单价可作调整。

　　2、基准期价格及施工期价格

　　以发布的(以下称“信息价格”)作为参考。

　　(1)钢筋

　　①基准期价格：以合同签订当期的钢筋信息价格为计算基础(合同签订当期无信息价格的，以合同签订前最近一期信息价格作为计算基础)，按实际使用不同规格的钢筋信息价格的加权平均价作为基准期价格。

　　②施工期价格：以实际开工当期的钢筋信息价格为计算基础，按实际使用不同规格的钢筋信息价格的加权平均价作为施工期价格;实际开工当期无信息价格的，钢筋制安综合单价不作调整。

　　(2)商品混凝土

　　①基准期价格：以合同签订当期的商品混凝土信息价格作为基准期价格;合同签订当期无信息价格的，以合同签订前最近一期信息价格作为基准期价格。

　　②施工期价格：以实际开工当期的商品混凝土信息价格作为施工期价格;实际开工当期无信息价格的，混凝土浇注综合单价不作调整。

　　3、具体调价方法

　　(1)若钢筋、商品混凝土材料价格涨幅大于5%：

　　调整后的综合单价=合同综合单价+(施工期价格-基准期价格×1.05)

　　(2)若钢筋、商品混凝土材料价格跌幅大于5%：

　　调整后的综合单价=合同综合单价-(基准期价格×0.95-施工期价格)

　　4、由于承包人的原因导致该施工段(批次)实际开工日期比合同约定的开工日期延误超出一个月的：

　　(1)若钢筋、商品混凝土材料价格上涨，综合单价不调整;

　　(2)若钢筋、商品混凝土材料价格下跌;

　　调整后的综合单价=合同综合单价-(基准期价格-施工期价格)

　　(3)发包人有权解除合同，且承包人需于24小时内无条件退场。

　　□(二)若本工程因设计变更导致设计桩端入岩工程量(以m3计，全风化岩、强风化岩不作入岩)有所增减，则由此引起的增减费用计算如下：

　　增减费用=合同成孔入岩增加费综合单价×(最终设计桩端入岩工程量-原设计桩端入岩工程量)。

　　(三)其他调价方法：

　　本协议书第八条第二款约定的调价内容依据以下原则进行计算：

　　1、本合同附件报价表中有相同项目的，按相同项目的综合单价计算;

　　2、本合同附件报价表中无相同项目，但有相近似项目的，则参考相近似项目的综合单价计算;

　　3、本合同附件报价表中无相同项目，也没有相近似项目的，由承包人报价，经发包人审核后按审核单价进行结算;如双方无法达成共识，则发包人有权另行委托其他施工单位进行施工，且发包人有权要求承包人与分包单位签订相关的分包合同，承包人应无条件配合。

　　二、调价内容

　　(一)设计变更

　　承包人收到发包人承包范围内工程的设计变更起5天内，向发包人提交相应报价书，发包人自收到承包人的报价书之日起7天内对其进行审核,双方自承包人收到发包人的审定意见后5天内共同核对完毕。承包人延期提交相应报价书的，当工程费用增加时,视为承包人放弃调价要求，当工程费用减少时,以发包人的预算造价为准。

　　(二)签证

　　1、发包人确认的签证的工程款支付：随整体工程进度款进行支付，发包人每次按该部分工作量的80%支付进度款，随整体工程一同结算。

　　2、单项累计签证金额在10万元(含10万元)以上的，必须签订合同。

　　(三)委托工程

　　1、工程造价在3万元以上10万以下的零星工程需办理工程委托。

　　2、发包人另行委托的增加工程在施工前由发包人和承包人共同确定委托工程内容和费用。

　　3、承包人自收到发包人现场代表的书面委托书之日起2天内，向发包人现场代表提交相应报价书，发包人在2天内对相应报价书给予审核，双方自承包人收到发包人的审核意见后2天内共同核对完毕。承包人延期提交相应报价书的，视为承包人同意免费完成委托或变更工作。

　　4、增加工程费用按委托书规定的付款方式付款。

　　5、造价在10万元以上的委托工程必须签订合同。

　　三、除本条款约定的内容外，其余均不调整。

　　第九条：付款时间、条件与付款方式

　　一、每月支付至承包人完成合格施工工程量的80%;

　　二、(各单项工程)竣工验收合格并提交相关的资料后，承包人可提出申请结算，工程结算后两个月内发包人累计付款至(各单项工程)结算价的95%，余结算造价的5%作为工程保修金。

　　三、保修金支付：自工程竣工之日起两年后无任何质量问题一个月内无息付清。

　　四、施工水电费扣除：施工用水、用电量经发包人、总承包单位及承包人三方签字确认，水电费由发包人代缴后在承包人当期进度款中扣回。当期进度款不足以抵扣的，从承包人下期进度款或结算款中扣除。

　　五、其它付款条款按通用条款第17条执行。

　　第十条：现场移交标准

　　一、场地移交可以全部或分段移交，以基本满足本工程合同总工期，各节点施工工期为前提;所移交的场地能基本满足施工要求。

　　第十一条：材料、设备

　　一、以下材料由发包人指定生产厂家、品牌，承包人自行采购：

　　□1、承包人在工程施工中使用的钢材，必须为所生产的钢材，若因市场货源不足而需采用其它企业的同类产品代替，承包人必须事先报发包人审核批准。

　　□2、承包人在工程施工中使用的水泥必须为以下产品：的产品，且禁止使用立窑水泥。若因市场货源不足而需采用其它企业的同类产品代替，承包人必须事先报发包人审核批准。

　　□3、承包人在工程施工中使用的商品混凝土，必须为所生产的商品混凝土，若因市场货源不足而需采用其它企业的同类产品代替，承包人必须事先报发包人审核批准。

　　以上未列举的所有材料、设备由承包人按发包人确定的样板自行选择供应商采购。

　　二、材料、设备进场检验

　　1、材料、设备进场后，承包人应按规范要求或协议书的约定，向发包人提出报验申请。材料、设备经检验合格且由发包人下发了《材料、设备使用许可证》后，承包人方可在工程施工中使用;经检验后被确认为不合格的，承包人必须立即将相关材料、设备退出现场。在材料、设备经检验合格的前提情况下，发包人从收到承包人报验申请单后三天内须签发《材料、设备使用许可证》，否则，发包人按已签发了《材料、设备使用许可证》承担责任。

　　2、根据国家、省、市的规范和相关规定要求，材料、设备在使用前必须进行检测的，承包人应承担完成材料、设备的全部检测工作，并在使用前将检测结果的正式报告提交给发包人。

　　3、发包人有权制止承包人在工程施工中使用任何未通过法律、规范或合同要求检验与测试的材料、设备。

　　4、发包人可以要求承包人进行规范及合同中未要求的但发包人认为必要的检验和测试，以证明材料、设备性能或证实材料、设备满足合同中技术规格、指标和标准的要求。若经检验和测试，证实材料、设备满足合同中约定的技术规格、指标和标准，则所发生的费用由发包人负责，因此延误的工期相应顺延;若经检验和测试，证实材料、设备不符合合同约定的技术规格、指标和标准，则所发生的费用由承包人承担，且因此延误的工期不予顺延。

　　5、不因材料、设备的合格检验、测试或是检验报告的出具，而免除承包人应承担的合同约定的质量保修义务或其他义务。

　　第十二条：双方现场代表

　　一、发包人授权为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。

　　二、承包人委派为项目经理，委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。

　　第十三条：其它约定

　　一、合同签订生效后超过三个月未施工的，发包人有权终止合同另行发包。若工程分期分批施工，后一期(批)部分的工程超过前一期(批)6个月未施工的，发包人有权调整承包人工程承包范围，终止后一期(批)部分的施工后另行发包。

　　二、在履约过程中，如承包人有任何违约行为，发包人均有权终止合同，另行委托单位进场施工，承包人不得有异议。

　　三、合同签订后7个日历天内，承包人应向发包人交纳□履约银行保函□履约保证金。

　　四、合同签订后发包人根据现场施工进度需要分批或集中免费向承包人提供施工图纸份(其中包括竣工用图份)，地质勘探报告份。

　　五、施工组织设计中应有对特殊地质以及雨季、冬歇期及其他异常气候施工等的专项施工方案。

　　六、在移交场地后，承包人自行负责施工场地内桩机移位、就位的场地处理(包括回填砖渣或碎石等)，费用由承包人自行承担。

　　□七、若桩顶标高超过桩顶设计标高+800mm，则超出部分桩头砼的破除由承包人负责;如果承包人不能按发包人的要求及时完成桩头砼破除或自动放弃，发包人有权直接委托其他单位完成该项工程，其费用由发包人与其他单位商定并直接在承包人的工程款中扣除。

　　八、若由承包人原因造成桩质量问题须进行补强纠偏的，则补强纠偏的施工费、材料费、检测试验费等一切费用均由承包人支付。

　　九、承包人须负责泥浆、土方的排放及清运，如承包人不及时清运，发包人有权责令停工，承包人承担一切后果;或由发包人委托第三方清运，所发生的清运等费用由承包人承担，该费用以发包人与第三方协商一致所确定的费用为准，且发包人有权在应支付给承包人的工程款中扣除。

　　十、承包人负责采取安全防范措施确保施工期间周边建筑物安全，因承包人原因造成损失或损害的，由承包人承担赔偿及其他相关法律责任。

　　十一、承包人在施工过程中，如出现异常情况不及时报告所引起的损失由承包人自行承担责任。

　　十二、如现场无法提供市电，则发包人有权要求承包人自带发电机以满足施工的需要。

　　十三、双方当事人在自愿、平等的基础上对本合同第二部分“通用条款”中的条款进行了协商。乙方对于“通用条款”的修改意见，已经完整地包含在本协议书中。双方自愿遵守“通用条款”中未修改的部分和本协议书。

　　十四、关于杜绝x发票的约定

　　1、承包人提交虚x发票，发包人有权解除合同。

　　2、承包人提交的发票必须真实、合法、有效。若承包人提交虚x发票，承包人必须在发包人规定时限内更换发票。发包人尚未支付款项的，发包人停止支付并按虚x发票金额的20%扣除承包人违约金直至承包人发票符合约定;发包人已支付款项的，发包人有权从次笔进度款或结算款中扣回已支付的款项并按虚x发票金额的20%扣除承包人违约金，承包人提供合法有效发票后发包人继续付款;对已完成结算并支付款项完毕，承包人拒不提供合法有效发票并按虚x发票金额的20%承担违约责任的，发包人将通过法律途径追究承包人相关责任。

　　十五、关于杜绝假银行保函的约定

　　1、承包人提交虚假银行保函，发包人有权解除合同。

　　2、承包人必须保证履约保函的真实性与效力，如采用虚假手段开具保函或因其他承包人原因导致保函无效或效力存在严重瑕疵的，承包人应按履约保函金额向发包人提交等额的履约保证金，并按合同总价(暂定总价)的3%向发包人承担违约责任，否则发包人将通过法律途径追究承包人相关责任。

　　第十四条：合同通用条款的修改

　　一、通用条款3.1款、3.2款、3.3款取消。

　　二、通用条款3.7款修改为：

　　3.7合同履行过程中出现以下情况的，发包人有权直接减少承包人的承包范围直至解除合同，对此，承包人无权向发包人提出任何补偿或赔偿要求：

　　(1)超过协议书规定或工程师指定的开工日期5天，承包人仍未进场的;

　　(2)承包人虽已进场，但承包人未按协议书约定或工程师指定时间开始实际施工，并且在发包人或工程师给定的宽限期内承包人仍未开始实际施工的;

　　(3)承包人实际施工进度，与协议书约定的工期、节点工期或承包人提交并经工程师审核认可的进度计划相比，延迟10天以上,且承包人没有采取切实可行赶工措施的;

　　(4)承包人无合同依据且未经发包人同意中途退场的;

　　(5)在验收过程中(含中间验收)，承包人的工程施工质量被判定为不合格，承包人未在工程师指定的时间内开始整改，或者超过工程师规定的期限仍未整改合格的;

　　(6)对工程师或政府主管部门提出的安全文明生产整改要求，在指定期限内未予落实的;

　　(7)承包人未经发包人同意擅自分包、转包的;

　　(8)承包人伪造、虚报企业资质的;

　　(9)承包人在合同的竞争和实施过程中有商业腐x和欺诈行为的;

　　(10)有证据证明承包人组织民工向发包人x威、聚众闹事等影响到发包人正常工作的;

　　(11)协议书中规定的发包人有权解除合同的其他情形。

　　三、通用条款4.2款修改为：

　　4.2除非合同另有规定，承包人未经发包人的同意，不得将合同约定工程的任何部分分包给第三人，用于本工程的主要设备(如塔吊)或主要材料(如钢筋、混凝土、砌体)必须要承包人直接采购，不得由第三方采购，否则发包人视为承包人违规分包。

　　四、通用条款12.9款修改为：

　　12.9承包人承包工程的施工质量经竣工验收被评定为合格的，发包人应在3天内向承包人出具工程竣工验收合格证明文件，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期;承包人承包工程的施工质量被评定为不合格的，承包人必须在发包人限定期限内进行整改，整改完毕后，承包人应重新申请验收，重新验收合格的，以最后重新送交验收报告的日期为实际竣工日期。承包人工程施工质量经验收被评定为合格的，发包人无故不按时或不向承包人出具工程竣工验收合格证明文件，不影响本通用条款17.9款的执行。

　　五、通用条款25.1款修改为：

　　25.1承包人未能按合同约定工期如期竣工移交工程的，每延迟1天，承包人应按合同总价或合同暂定总价的1‰向发包人支付违约金。

　　六、通用条款25.2款修改为：

　　25.2承包人未能按合同约定节点工期如期完成合同约定区段完工移交的，每延迟1天，承包人应按合同总价或合同暂定总价的0.5‰向发包人支付违约金。承包人此项违约金的支付，不免除其应依照25.1条向发包人支付的工期延误违约金。

　　七、通用条款25.3款修改为：

　　25.3在每一期进度款申报期内，承包人工程施工实际进度落后于经工程师核准执行的进度计划目标的，每落后一天，承包人应按合同总价或合同暂定总价的1‰向发包人支付违约金。此种延误持续存在的，承包人应就每一期进度款申报期所存在的进度延误，分别向发包人支付违约金。承包人此项违约金的支付，不免除其应依照25.1、25.2应向发包人支付的工期延误违约金。若承包人最终通过努力，使总工期未延误的，发包人应将依据本款计取的违约金之100%给予免除。

　　八、通用条款25.5款修改为：

　　25.5因3.7款中承包人之原因导致发包人解除合同的，承包人须按合同总价或暂定总价的30%向发包人支付违约金，如上述违约金不足以弥补发包人的损失，则发包人有权对不足部分予以追偿。

　　九、通用条款25.10款修改为：

　　25.10除因发包人所欠承包人工程款金额巨大情况外，承包人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集的方式讨要工资或报酬事件的，每发生一次，承包人须向发包人支付违约金10万元;本款情形与第25.9款所述发包人直接支付工资或报酬的情形同时存在的，不免除承包人依该款向发包人支付违约金的责任，承包人须按25.9款和本款分别向发包人支付违约金。

　　第十五条：合同生效

　　一、本合同自双方签字盖章且收到承包人递交的□履约保证金□履约银行保函后生效。

　　二、本合同未尽事宜，双方另行协商，签署补充合同。

　　三、合同附表及附件与本合同具同等法律效力。

　　四、本合同文本正本副本各贰份，发包人、承包人双方各执贰份，各份具同等法律效力。合同附表及附件与本合同具同等法律效力。

　　发包人(盖章):承包人(盖章):

　　签约代表：签约代表：

　　签约日期：年月日签约日期：年月日

建设公司工程施工合同（国际） 篇11

　　建设单位_______________

　　施工单位_______________

　　签订时间_______________

　　签订地点_______________

　　电力建设工程施工合同条件

　　第一章词语涵义及合同文件

　　第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：

　　一、发包方(简称甲方)：

　　《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

　　二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：

　　甲方在《协议条款》中指定的代表。

　　三、承包方(简称乙方)：

　　《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

　　四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：

　　乙方在《协议条款》中指定的代表人。

　　五、社会监理：

　　受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

　　六、总监理工程师

　　工程监理单位委派的监理总负责人。

　　七、设计单位

　　甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。

　　八、工程造价管理部门

　　国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。

　　九、工程质量监督部门

　　电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。

　　十、工程

　　《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。

　　十一、合同价款

　　以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。

　　十二、经济支出

　　在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

　　十三、费用

　　甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。

　　十四、工期

　　甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。

　　十五、开工日期

　　《协议条款》约定的工程开工日期。

　　十六、竣工日期

　　《协议条款》约定的工程竣工日期。

　　十七、图纸

　　由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

　　十八、施工现场

　　_经甲方同意、〞施工组织设计〞或〞施工方案〞所确定的用以施工的场地。

　　十九、书面形式

　　根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

　　二十、不可抗力

　　因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。

　　二十一、赔偿金

　　责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。

　　二十二、质量缺陷

　　工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。

　　二十三、协议条款

　　结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。

　　第二条合同文件及解释顺序

　　一、合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

　　《协议条款》;

　　2.《合同条件》;

　　3.洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;

　　4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;

　　5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;

　　6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;

　　7.构成合同一部分的其它文件。

　　二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决(实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。

　　第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

　　一、合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明那么使用汉语普通话。

　　二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。

　　三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。

　　四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。

　　五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方承担。

　　第四条图纸

　　一、甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数)，向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，乙方按《协议条款》要求做好图纸保

　　密工作。

　　二、甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸，将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款，并保证满足实施〞施工综合进度计划〞的需要。

　　三、甲方对图纸有特殊保密要求的，乙方采取相应的措施保密，由甲方承担费用。

　　四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付，费用由乙方承担。

　　五、乙方未如约收到甲方提供的图纸，应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复，按第七条第二款约定处理。

　　六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。应及时通知甲方代表，酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。

　　第二章双方一般责任

　　第五条甲方代表

　　一、甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：

　　1.甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和

　　撤回均应提前3天通知乙方。

　　2.甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在24小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后48小时内

　　提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复，即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。

　　3.甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行约其它约定的义务，否那么乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后48小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方承担由此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。

　　二、实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。

　　三、甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方。后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。

　　第六条乙方代表

　　一、乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：

　　1.乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓

　　名和收到时间后生效。

　　2.乙方代表按甲方代表同意的〞施工组织设计〞(或施工方案)、依据合同发出指令和要求组织施工，在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的支出，相应顺延工期;责任在乙方，由乙方承担费用。

　　二、乙方代表易人，应提前7天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。

　　第七条甲方工作

　　一、甲方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求，完成以下工作：

　　1.办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。

　　2.将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至《协议条款》约定地点，并保证施工期间的需要。

　　3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及《协议条款》约定的施工现场内的主要交通干道并予以保养，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

　　4.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。

　　5.办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结工程交跨铁路、公路、通讯线路需要的协议。

　　6.将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

　　7.组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。

　　8.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。

　　9.按照合同及〞施工综合进度计划〞确定的时间为承包安装工程的乙方提供施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。

　　10.协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。

　　二、甲方未按合同约定履行以上义务，那么承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。

　　三、甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。

　　第八条乙方工作

　　一、乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的范围、时间、要求，完成以下工作：

　　1、在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计，经甲方代表批准后使用。

　　2.按约定向甲方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。

　　3.按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫，并做好安全、防护设施的维修。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。

　　4.按《协议条款》约定的数量和要求，向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方承担。

　　5.采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。因技术、经济条件限制，对环境的污染不能控制在规定范围内的，应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。以上费用由甲方承担，因乙方责任造成的罚款除外。

　　6.已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《协议条款》约定负责保护工作，保护不善发生损坏，乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应的经济支出，在《协议条款》中约定。甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题，由甲方承担责任。

　　7.按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

　　8.保护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款，合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外。

　　二、乙方未按合同约定履行上述义务。承担由此造成的费用支出，赔偿甲方因此遭受的经济损失。

　　第三章施工组织设计和工期

　　第九条进度计划

　　一、甲方在缔结合同后3天内向乙方提供初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲及〞供应材料、设备计划〞、〞提供土建工程计划〞等资料，乙方据以按电力建设工程施工技术管理的有关规定和《协议条款》的约定编制〞施工组织设计〞(或施工方案)、〞施工综合进度计划〞，在开工前如约提交甲方代表。甲方未如约提供其应提供的资料，按第七条第二款的约定处理。乙方未如约提交〞施工组织设计〞(或施工方案)和〞施工综合进度计划〞，按第八条第二款处理。

　　二、甲方代表对于乙方提交的〞施工组织设计〞(或施工方案)和〞施工综合进度计划〞同意与否，应在《协议条款》约定的期限内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的〞施工组织设计〞和〞施工综合进度计划〞为合同文件，应共同遵循。

　　三、乙方应按甲方同意的〞施工组织设计〞和〞施工综合进度计划〞组织施工，接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，提交甲方代表批准后执行。重大的施工技术措施，乙方应报请甲方代表审核批准后实施，由甲方承担特殊施工技术措施费。

　　第十条延期开工

　　一、乙方应按《协议条款》约定和〞施工综合进度计划〞确定的开工日期、开工条件开始施施工，因故不能如期开工的，应在约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期开工要求后3天内作出答复，逾期未答复那么视为已同意乙方的延期开工要求。

　　二、乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意，竣工日期不予顺延。

　　三、乙方由于甲方原因要求延期开工获得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意将开工日期推迟，由甲方承担乙方因此付出的费用和损失，相应顺延工期。

　　第十一条暂停施工

　　一、甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工，提出暂停要求后24小时内应对此提出处理意见。乙方按甲方代表的暂停要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表的处理意见后向其提出复工要求，经批准后继续施工。

　　二、甲方代表未在约定时间内提出处理意见，或在乙方提出复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。乙方施工因此无法进行的，按第七条第二款约定处理。

　　三、暂停施工出于非乙方原因，由甲方承担经济支出，相应顺延工期;停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。

　　第十二条工期延误

　　一、对以下情况造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。

　　1、工程量变化或设计变更;

　　2.一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

　　3.合同中约定的或甲方代表同意给予顺延工期的其它情况。

　　二、乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出报告，甲方代表在乙方提出报告3天内予以批准或提出修改意见，逾期未予答复，即视为甲方代表对此报告予以批准。工，因故不能如期开工的，应在约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期开工要求后3天内作出答复，逾期未答复那么视为已同意乙方的延期开工要求。

　　二、乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意，竣工日期不予顺延。

　　三、乙方由于甲方原因要求延期开工获得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意将开工日期推迟，由甲方承担乙方因此付出的费用和损失，相应顺延工期。

　　十 、 合同纠纷的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解，协商或调解不成的，依法向供方地人

　　民法院起诉。

　　十一、合同份数及生效日期

　　合同未尽事宜双方协商解决，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后终止。

　　建设单位_______________施工单位______________

　　建设单位代表：___________施工单位代表：____________

　　签订时间______________签订时间_______________

　　签订地点_____________签订地点_______________

建设公司工程施工合同（国际） 篇12

　　甲方：(以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)

　　甲方电站水利工程总长2800m，两单项工程须在20xx年底前竣工。现乙方自愿带队来要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。

　　一、乙方限包水沟工程长500m，包砌护墙500m。

　　二、水沟单价按每米伍拾元计，砌护墙按每立方陆拾元计。

　　三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。

　　四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位，供给乙方棚布由乙方搭棚。

　　五、结算方式：包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。

　　六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费40元，5天生活费60元，每人从家自带大米20斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。

　　七、施工规格要求：

　　1、乙方施工时，应先砌护坡墙高1.4m，平面宽50公分;

　　2、随后架角子板、两边高1.4m，沟口宽1.7m，沟底1.4m，实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟，如图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指导为准，乙方任何人必须服从甲方的安排指

　　八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。

　　九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。如发生类事情况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。

　　十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的，必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。

　　十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律保护。本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，工程指挥部持一份。

　　十二、乙方在施工中，一定搞好安全生产第一， 如发生意外伤亡事故的，由乙方自理，甲方概不负责任。

　　甲方代表签字如下：

　　乙方代表签字如下：

　　年月日：

建设公司工程施工合同（国际） 篇13

　　甲方：__________________（以下简称甲方）

　　乙方：__________________（以下简称乙方）

　　为加快“_____铅矿”内采矿进度，甲方同意将区内的井巷掘进及采矿等工程委托给乙方施工。甲乙双方经充分酝酿协商，在自愿、平等、公平的基础上达成如下合同条款，双方务必共同遵守。

　　一、工程地点和施工期限

　　本合同所约定工程施工地点位于__________，具体工程施工位置由甲方设计，施工期限自______年____月至______年____月。

　　二、工程承包内容及合同适用范围

　　本合同中所说的工程是指甲方所设计井巷采掘工程的施工工作，包括平巷、斜井，竖井，采矿及其他相关的配套工程。

　　三、甲乙双方责任

　　（一）甲方责任：

　　1.甲方负责对矿区内的基础设施及工程设施进行规划设计及技术指导。

　　2.甲方负责井巷工程施工费用。

　　3.甲方负责道路建设费用。

　　4.甲方负责对乙方工程施工的监督管理，确保规范操作。

　　（二）乙方责任

　　1.负责对施工人员的安全教育工作，承担特殊岗位培训的费用。

　　2.必须提供（办理）施工中所需的资质证书及相关证件。

　　3.严格遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理，按照甲方规划及设计要求进行区内基础设施建设及工程施工。

　　4.根据甲方要求，配备相应井下生产的所有设备。如空压机、凿岩机、1.2米以下的卷扬机、局扇、潜水泵、坑道（含斜井）的风水管、电缆等因生产需要所必须的所有生产资料。

　　5.根据甲方需要配齐必要的安全人员、技术人员、生产管理人员、辅助人员和技术工人等，达不到要求的扣除不少于2倍相应人员岗位工资。

　　6.自行承担施工期间发生人员伤亡及设备事故的一切责任和费用。

　　7.乙方应按国家有关安全生产、劳动保护、工业卫生等规定，提供必要的生产（工作）条件、劳动保护设施和劳动防护用品并确保实施达标，如坑道施工中所戴的安全帽要符合国家标准；建立安全生产责任制，爆炸物品须分库存放，专人管理：特殊工种人员必须持证上岗：按安全操作规章作业，严防事故发生；遵守有关法律法规的规定，爱护林木，防止安全事故发生，具体细节遵照安全专项合同。

　　四、质量与检查

　　乙方必须按照甲方施工设计要求、安全预评价要求及国家标准《矿山井巷工程施工及验收规范，保证工程质量，如不按照规程、设计或合同要求施工，出现质量问题，甲方可扣除当月乙方对甲方所造成的损失费。

　　五、工程费用及结算

　　1.平巷：施工规格为2.2米×2.0米，施工费用为：________元/米，结算以最终完成且达到甲方设计要求的实际工程量为准。

　　2.斜井：施工规格为2.2米×2.0米，施工费用为：________元/米，结算为最终完成且达到甲方设计要求的实际工程量为准。

　　3.采矿按矿量计算，即每吨_______元，捡毛石由乙方负责。

　　以上施工价格已包括各种施工、支护材料及运输费用。

　　4.每月28日，由甲、乙双方派代表参加验收，验收质量以施工设计的图纸为依据，对不符合质量技术要求的甲方不预验收。

　　5.验收表必须要有甲方、乙双方参加验收人员签字，由项目负责人审核、总工程师审定方可有效，次月15-20付款。

　　6.每月扣工程款5%作为质量保证金，若没有发生质量问题次年初退回上年质保金。

　　7.如果甲方不按时结账，乙方有权停工。

　　六、其他约定

　　其他事宜根据探矿工程施工合同的条款执行。

　　七、安全生产

　　乙方是本合同所约定工程的施工单位，是安全责任主体，负以下具体责任：

　　1.乙方施工必须遵守国家法律、法规组织生产。

　　2.乙方施工人员必须认真学习《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》等国家有关安全法律法规，遵守公司有关安全规定，学习安全生产知识。特殊工种必须持证上岗，三级教育必须到位，职工的岗位责任及操作规程必须应知应会。

　　3.乙方在生产过程中必须时刻紧绷安全生产这根弦，做到文明安全施工。

　　4.合同签订之后乙方交付安全保证金60万元，合同解除时全额退还。

　　5.乙方在生产过程中如发生设备及伤亡事故，乙方应积极主动的做好善后处理工作，并且承担事故所发生的一切责任和费用。

　　6.其他约定见安全生产协议。

　　八、违约责任

　　甲乙双方如违反本合同规定，应承担违约责任和相应的经济处罚。具体规定如下：

　　1.甲方拖欠乙方工程款，应向乙方支付相当于拖欠款额的每月2‰的违约金，按天计算。

　　2.乙方在工程实施过程中出险重大质量问题，经甲方发现，乙方未按设计或有关技术标准、规范、规程、规定和技术要求施工，甲方有权要求乙方返工并向乙方索赔直至解除合同。

　　3.乙方未经甲方同意将工程分包、转给第三方，甲方有权要求乙方予以纠正或解除合同。

　　4.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明后，根据具体情况可部分或全部免于承担违约责任。

　　5.合同内容结束，乙方无条件撤出，但具有下阶段工程施工的投标权。

　　九、误工惩罚

　　1.甲方本着实事求是的原则确定月掘进任务与采矿任务，掘进未完成部分按200元/米罚款。若因停电、停水、待料或遇特殊地质情况引起的矿体的变化，可核减当月任务。

　　2.甲方工程管理人员代表甲方行使管理勘察职权，乙方对甲方各生产、安全部门签发的“通知书”必须无条件执行，若不按“通知书”进行整改或部分内容不进行及时纠正，甲方将以每次扣工程款1000-5000元进行处罚。

　　3.甲方无任何原因造成停工停产应补偿工队相应的误工费。

　　十、其他

　　1.若遇到不可抗力而造成的经济损失，甲乙双方协商解决。

　　2.乙方在施工过程中要服从甲方的施工管理人员的指挥，如遇特殊情况需对施工方案进行修改时，乙方要以甲方的施工设计变更为准，否则造成的损失由乙方承担。

　　本合同未尽事宜，双方应本着实事求是的态度协商解决，所达成的补充协议作为合同附件与本合同具备同等的效力。协商不成，向合同签订地仲裁机构或向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　十一、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，由双方签字后生效，具同等法律效力。

　　甲方盖章：______________ 乙方盖章：___________

　　代表签字：______________ 代表签字：___________

　　日期：__________________ 日期：_______________

　　地点：__________________

建设公司工程施工合同（国际） 篇14

　　发包方：

　　承包方：

　　本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期竣工，双方达成如下条款，望共同信守。

　　一、工程项目名称：楼外墙抺灰工程。

　　二、工程施工工期：自年月日至年月日，工期为30天竣工。（因自然灾害及不可抗力除外）。

　　三、承包方式：由乙方包工的形式自行组织施工。外墙按每平方米￥元（大写：），一次性包断。内墙阳台按每平方米￥元（大写：），女儿墙按每平方米￥元（大写：）

　　四、工程质量：严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-20__）标准验收。

　　五、工程拨款方式：

　　该工程项目在建设单位组织验收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。工程施工期间不预支生活费，如中途终止合同将不收方计量。

　　六、施工方法：

　　施工做法按图集施工。

　　七、结算方式：该工程外墙按外墙尺寸滿算量方计量结算。（本工程不扣除门、窗平方面积）。外墙花架按展开平方计量结算。内墙滿算量方计量结算。（本工程不扣除门、窗平方面积）。女儿墙按实际收方结算

　　八、安全文明竣工要求：

　　1.乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工；

　　2.乙方在施工时必须佩戴安全帽上下班，如发现未佩戴安全帽上下班每次每人罚款100.00元，罚款在工程款中扣除。

　　3.乙方在施工时不得喝酒上班工作，如发现喝酒上班人员，每次每人罚款500.00元，罚款在工程款中扣除。

　　4.乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施，造成作业职工及有关人员的人身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关；

　　4.乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。

　　九、违约责任：

　　甲方：

　　1.提供工程项目图纸、设计技术资料及相关的说明书等具体规范标准要求；

　　2.工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。

　　3.甲方在工程验收后十个工作日内付清乙方工程款

　　4.在施工期间保证乙方材料供应充足，（如遇人力不可抗力除外）应提前一天通知乙方进行人员安排，工期顺廷。

　　乙方：

　　1.严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关；

　　2.如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方承担；

　　3.如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进行罚款，并承担相应的违约金。

　　4.如乙方每日上班人数少于6人，连续达到两天甲方有权终止合同不予以收方。

　　十、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。

　　十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。

　　甲方：代表人：

　　乙方：代表人：

　　年月日年月日

建设公司工程施工合同（国际） 篇15

　　建房房东发包方：以下简称甲方

　　承接方或承包方：以下简称乙方

　　现甲方区村大街巷号原有_层楼房，委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。为了保证质量，能按时完成任务，甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议：

　　本合同条款本着公平，公正的原则，双方充分协商达成一致意见并签订本合同，双方必须严格遵守执行。

　　一、工程名称：甲方私人住宅加建

　　二、工程地点：

　　三、工程限期：从__年月日至__年月日止，共月。

　　四、工程议价：人民币_万元整。

　　五、承包方式：乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程，乙方全包工包料，包括模板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建筑材料。

　　六、工程内容：按照甲方要求和现有模型修建，在_楼加建_层楼房。

　　建房水泥采用，楼面用钢筋混凝土，室内倒_条横梁，位置由房东安排。楼层高3米。采用_砖，墙面扇灰二遍，贴___砖。东面留_×_窗_个，具体位置由房东安排。厕所、厨房、阳台墙面贴200×300瓷片到墙顶，地面贴300×300防滑砖。厕所、厨房安装不锈钢门，各留一窗，建厕所位和不锈钢洗手盆，做好排水排污管道，水管材料用联塑。窗材料为东江铝，防盗网为远航不锈钢，飘_cm。

　　上述材料需为优等品，建好后乙方搞好屋内、四周卫生，做好防火防盗。做到人走场地清。

　　七、乙方在建房施工时，一定要保证质量。如有不符合质量问题，要求翻工，造成的浪费由乙方自己负责，并负责翻工费用。

　　八、乙方在施工期间一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成伤亡事故，由责任方承担有关费用;若造成邻居房屋损坏，由乙方负责。

　　九、若遭受城管干扰，影响乙方施工，当中损坏的建筑材料，按当时造价由甲方负责。另外，如需修改施工内容，增加工程项目必须与甲方商量，双方达成一致，做到互相尊重、顺利完成本次施工任务。

　　十、乙方进场后，施工用水用电由甲方负责，保证施工场地通水通电。房子建好后水电安装包括水电材料全部由甲方负责。

　　十一、付款方式：完工后一周内全部付清。

　　十二、本合同书经双方确认后，即生效，双方必须严格遵守执行。

　　十三、本合同共一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，未尽事宜需经双方协商，意见一致后可作补充条文。结算付清工程款项后，本合同书自然终止无效。

　　甲方房东签字：乙方承接方签字：

建设公司工程施工合同（国际） 篇16

　　发包人：

　　承包人:

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程立项、规划批准文件号：

　　资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围:

　　三、合同工期

　　工程合同工期总日历天数：_____天。

　　从 年 月 日开始施工，至 年 月 日竣工完成。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：

　　五、合同价款

　　合同总价(小写)： 元。

　　(大写)： 元。

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第 条的约定。

　　( 1)本合同第二部分通用条款第2.2款。

　　(2)本合同第三部分专用条款第2条。

　　七、词语含义

　　本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。

　　八、承包人承诺

　　承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

　　九、发包人承诺

　　发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

　　十、合同生效

　　本合同订立时间： 年 月 日

　　本合同订立地点：

　　发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于 后生效。

　　发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)

　　地 址： 地 址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电 话： 电 话：

　　传 真： 传 真：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐 号： 帐 号：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　电子邮箱: 电子邮箱:

　　年月日

建设公司工程施工合同（国际） 篇17

　　甲方：

　　乙方：

　　运城市天马投资策划有限公司(运城市礼仪公关学校)经张东鲜女士介绍，甲、乙双方友好协商达成如下借款合同，严格履行。

　　一、借款金额：

　　二、借款用途

　　学校基本建设工程付款。

　　三、借款时间及本息结算还款办法：

　　借款时间：一年。

　　月息贰分。

　　每季度末结算一次。

　　乙方若有资金和还款能力提前还款，甲方同意乙方提前一个月声明并按实际使用时间提前归还本息。

　　四、质押物品及化解风险的措施：

　　乙方用公司和学校一号办公楼《房屋所有权证》(运港字第00000242号)作抵押。

　　乙方不能按时归还本息，甲方有权将质押房屋变卖收回本息或按每月所借款额的3%加收滞纳金。

　　五、上述合同一式三份，自签字到款之日起生效。

　　甲、乙双方及见证人各存一份。

　　若有争议，协商解决。

　　甲方签字留印：乙方签字盖章：介绍及见证人签字：

　　______年____月____日______年____月____日______年____月____日

建设公司工程施工合同（国际） 篇18

　　在近几年产生国一系列纠纷，那么签订学校工程施工合同需要注意什么呢以下是小编为大家整理的学校工程施工合同范文，欢迎参考阅读。

　　学校工程施工合同范文1

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》及有关规定，经双方协商遵循公平、诚实信用原则，签订合同，共同遵守执行。

　　第一条该工程为本工程甲方以 包工包料 的全包形式包给乙方，总承包价为 人民币 元包干。

　　第二条 施工准备

　　一、发包方：

　　1、____月____日前甲方负责协调准备施工电源、水源及进场道路，拆迁清除全部障碍物(包括架空或隐蔽的)。

　　2、合同签订后2天内，提供完整的工程要求和质量标准，以及其它有关技术资料。

　　二、承包方：

　　1、施工中发生质量事故，应及时报告有关各方，按规定程序进行处理。

　　2、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全不力造成事故的责任和因此发生的费用。非是乙方责任造成的事故，由责任方承担责任和有关费用。发生伤亡事故，应立即上报有关部门和通知有关各方，按主管部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件发生的费用由事故责任方承担。

　　3、乙方在施工期间必须遵守甲方制订的治安保卫(门卫制度)、环境卫生以及其它有关方面的规定(纪律、制度)，否则，不但应承担所发生的后果而且应承担违约责任。

　　4、乙方在施工期间，严禁在施工现场打架斗殴，搞好防盗及施工现场综合治理工作，严防治安案件的发生，一旦发生应承担一切责任。

　　三、本合同经双方代表签字后生效：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

　　学校工程施工合同范文2

　　发包方(以下称甲方)：

　　承包方(以下称乙方)：

　　根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条 工程项目

　　一、工程名称：____县知行希望小学柴棚顶棚和食堂门口雨棚

　　二、工程地点： 知行希望小学

　　三、工程内容：柴棚顶棚和食堂门口雨棚

　　四、承包形式： 总承包，包工包料。

　　第二条 工程期限

　　一、合同工期总日历天数10天

　　开工日期：________年____月____日

　　竣工日期：________年____月____日

　　二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延

　　1、在施工中如因停电8小时以上或连续间歇性停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;停电2天以上;

　　2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;

　　3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

　　第三条 建筑材料、设备的供应和采购

　　一、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。

　　二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程

　　第四条 工程验收和付款

　　经核算，建设工程总价为：陆整(6000元)，工程竣工后，由甲方验收合格方可向乙方付款。

　　第五条 附 则

　　一、甲方代表： 乙方代表：姜 。

　　二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

　　学校工程施工合同范文3

　　甲方：(发包方)

　　乙方：(承包方)

　　经学校校委会研究决定，为加强对学生进出校门安全的管理，改善学校办学条件，确保师生安全，结合该校实际情况，经甲乙双方协商，达成如下协议：

　　一、 工程内容：

　　中心校大门外梯子手扶和校园内花池修整工程。

　　二、工程地点：坪上镇中心校。

　　三、质量要求及价格：

　　(一)、手扶：要求做成砖混结构，长度与梯子长度相同(20米长)，梯子平台地方有转角，按照平台转角样子转，高度为1米高(含盖帽部分)，手扶平面用一块砖按照做24公分墙的方式做一层盖帽，然后糊上灰沙，内侧和平面要求贴上瓷砖，瓷砖要求用没平方40元以上。单价为每平方米395元(含材料费、工价、运费等费用)，合计金额为15800元。

　　(二)花池：中间用砂石先铺一层25米长2米宽的地面，在用330标号水泥硬化，地面两边做两个石桌子，并做上石凳。单价为每平方米100元(含材料费、地面处理、工价等费用)，合计金额为5000元。

　　四、施工安全：乙方应建立安全防护措施和文明施工制 度，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工,确保施工 安全，施工过程中的一切安全事故均由乙方自行负责，发包方概不负责。

　　五、付款方式：合同签订生效后，工程做完后，经过甲方组织人员验收，验收合格后甲方一次性报账付给乙方两样工程款合计人民币大写：贰万壹仟捌佰元整(：21800.00元)，合同价款含各种税费，均由乙方负责，甲方不承担各种税费。

　　七、开工日期：________年____月____日。

　　八、竣工日期：________年____月____日。如遇雨天等特殊情况无法施工，工期可以顺延。

　　九、组织验收：由甲方、施工方、中心校、学校共同验收。 本合同共贰页，一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

　　返

建设公司工程施工合同（国际） 篇19

　　建设单位： (以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国民法典》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把 改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：

　　一、工程项目

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程范围：

　　4、承包方式：包工包料。

　　5、承包造价： 元(大写：)。

　　二、工程期限

　　根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延)

　　开工日期为20xx年 月 日至20xx年 月 日，总工期 天。

　　三、本工程竣工质量为一次性合格工程

　　乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;

　　四、工程价款支付及结算

　　本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。

　　五、其它约定

　　1：甲方承担的安全责任、权利

　　(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;

　　(二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全 生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;

　　(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚;

　　(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

　　2：乙方的责任、权利

　　(一)乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安 全生产的规定、制度;

　　(二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根 据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责;

　　(三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违 章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作;

　　(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安 全施工需要时，人员不得进入施工现场。

　　六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建设公司工程施工合同（国际） 篇20

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　甲方承建的模板单项工程，于 年 月 日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。

　　为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

　　一、工程内容：按益施工图纸中基础分部  以下所有模板工程项目与设计变更单的所有工作内容。

　　二、承包造价：以模板与砼接触面积计算工程量，包括所有制、安、拆、运及现场文明施工中的工作内容，并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装，每平方米 元(该承包单价已含乙方管理费、各类补贴费用及制安模板所用的铁丝、铁钉在内)。

　　三、组织领导

　　1)甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

　　2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。

　　特殊工种必须持有上岗证、操作证。

　　经批准进场的工人须持有效证件。

　　进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。

　　在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。

　　3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。

　　4)合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

　　四、双方责任

　　1.甲方责任：

　　1)提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口

　　2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

　　3)提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责)，小型工具由乙方自备。

　　4)保证材料供应(材料运至现场 米内，但不提供塔吊运输)，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。

　　工地现场计时工每工日 元2.乙方责任：

　　1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。

　　尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

　　2)严格本班组自身的安全生产教育。

　　每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

　　3)提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、

　　4)绝对服从甲方的工程进度安排。

　　班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。

　　应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。

　　负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。

　　5)严格按照甲方规定的配合比合下料，、不造成人为的浪费。

　　收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。

　　6)爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。

　　违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。

　　严格履行材物领(借)用手续，工完退回。

　　7)模板制、安必须保证几何尺寸准确和牢固，不准出现下垂、胀模、漏浆等现象。

　　每次浇捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班，以保证质量。

　　如砼胀模超过允许偏差值，乙方应在拆模后立即负责凿平。

　　在安装及拆模后，应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净，避免影响下道工序的施工。

　　工程完成后，必须把所有木工用料堆回指定位置。

　　8)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离厂。

　　五、工程质量及验收标准

　　工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。

　　如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。

　　六、工期

　　根据项经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。

　　七、付款方法

　　1)为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给 %的工款，基础工程完工且验收通过后，十天内结算并付清所有工款。

　　若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。

　　2)结算程序：每月底结算当月   日的工作量，乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收，经项目经理审核，报公司预算部结算核定，总经理签字同意后，财务部在下月十五日左右予以支付。

　　八、其它

　　1)由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性 元封顶。

　　2)由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。

　　甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。

　　3)凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。

　　4)伤者费用在 元以内，不管何种原因均由乙方自理。

　　九、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　十、甲方对以上各条款负有解释权。

　　十一、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。

　　甲方(公章)： 

　　法定代表人(签字)： 

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：

　　年 月 日

建设公司工程施工合同（国际） 篇21

　　发 包 方：

　　承 包 方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和有关基本建设与工程管理的规定，为保证工程质量，加快工程建设进度，本着平等和公平的原则，经甲、乙双方协商，签订本合同，以资共同遵守。

　　一、合同签订单位：

　　发包方： (简称甲方)

　　承包方： (简称乙方)

　　二、工程名称：

　　三、工程地点：

　　四、工程建设规模：10KV配电工程

　　五、工程合同承包范围：本工程施工图预算书中所列项目内容的工程物资采购和施工。

　　六、工程合同承包内容：

　　1、工程安装：10KV配电变压器安装、调试及送电;高压电缆预埋，包括电缆管道敷设以及电缆敷设。

　　2、工程物资：工程合同承包范围内的工程设备和线缆等工程物资按照国家电网电力行业相关标准，由乙方进行采购。

　　3、土建施工：红线范围内。

　　七、工程建设工期：甲方施工场地具备进场施工条件后 天 内完成工程施工，工程完工且具备送电条件后 日内完成工程送电。

　　八、工程承包方式：按照甲、乙双方共同商定的费用和工程合同承包范围内的内容由乙方包工包料，包费用的大包干方式。

　　九、工程合同价款：包干费用为： 万元整(￥ 万元整)

　　十、合同价款支付：

　　合同签订后3天内，甲方向乙方支付至工程合同价款(小写：￥ 万元整,大写： 万元整)作为工程预付款。 主设备运至施工现场后3天内甲方向乙方支付工程合同价款(小写：￥ 万元整,大写： 万元整)。 工程完工验收合格后3天内，甲方向乙方一次性支付工程合同价款余款(小写：￥ 万元整,大写： 万元整)。

　　十一、合同价款支付方式：转账

　　十二、双方责任：

　　1、工程验收：

　　(1)验收组织方式：由乙方提出工程验收申请，甲方组织相关人员到施工现场与乙方共同进行工程竣工验收。

　　2、验收标准：

　　(1) 设计文件、施工图纸及设计变更文件。

　　(2) 制造厂家提供的设备图纸、技术说明中的技术标准和要求。

　　(3) 国家和部颁的“规程”、“规范”、技术标准等。

　　(4) 整套设备、线路带负荷正常运行，不能中断。

　　3、双方责任：

　　(1)甲方：

　　①按合同规定的时间和数量向乙方发放工程施工相关资料。

　　②负责审定线路停电过渡方案以及特殊施工工艺的技术措施。

　　③按合同规定办理工程款结算。

　　④负责工程停、送电协调工作。

　　(1)乙方：

　　①负责施工区域内的用电、用水、临时设施的施工。

　　②负责工程施工标准化作业指导书和“三措”的编写，并提交甲方审查。

　　③在工程施工过程中及时向甲方提出中间验收、隐蔽工程验收通知，并积极配合甲方做好此项工作。

　　④严格按国家、部颁的“规范”、“规程”、“标准”、供电方案进行施工，确保工程质量按合同规定的时间按期、保质量地完成并交付使用，并参与保电和保电前的工程物资保护等工作。

　　⑤负责工程物资质量(注：物资供应商应为国家电力行业的合格供应商)。

　　⑥负责对已完成的线路、设备移交前的保管工作。

　　⑦妥善处理施工关系，协调处理工程施工的相关事宜。 ⑧承担工程施工中的一切安全和质量责任。 十三、其他：

　　1、 甲方有权对工程质量、工艺存在问题的工作项目做出限期整、返工处理，造成的损失由乙方承担。

　　2、 乙方如增加工程费用，需由甲方签证认可。

　　3、 乙方应承担在工程物资移交前，工程物资被盗、损坏等所造成的一切责任。

　　4、 甲方有权对工程施工过程中的安全进行监控，并处以处罚。

　　5、 工程未经甲方验收提前使用，由此造成的质量或其他问题，一切责任由乙方承担责任。

　　十四、合同有效期：双方盖章签字后生效。

　　十五、合同份数：合同份数：本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份。

　　十六、其它未尽事宜，双方另行协商。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建设公司工程施工合同（国际） 篇22

　　发包方(以下简称甲方)：_________

　　承包方(以下简称乙方)：_________

　　甲方承建的_________地块±0.000 以下砼单项工程，于_________年 _________月_________日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工 程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定 如下条款，共同遵守执行：

　　一、工程内容： 按_________地块整套施工图纸中基础分部±0.000以下施工图纸与设计 变更单的所有砼工程项目。

　　1)工作范围包括：小面积的现浇砼构件、阳台栏板、构造柱和圈梁等各种 小型构件。

　　2)工作内容包括：接砼管、湿润模板、补模板缝、操作面模板铺设、下 料、砼面找平、振捣及清理落地砼等全部操作过程(不包括墙、柱、板接头砼凿毛 和砼养护)。做到工完场清，即出料口的整理及道路的清理清扫。 二、承包造价： 按现场实际发生的砼量计算，每立方_________元(该承包单价已含乙方管 理费及各类补贴费用在内)。现场计时工每工日为_________元。

　　三、组织领导：

　　1)甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、 技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

　　2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、 女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场 时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允 许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。

　　3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项 管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。

　　4)合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

　　四、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　1)提供乙方进场人员的.生活住宿条件，负责申报临时户口。

　　2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

　　3)提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责)，小型工具由乙方自备。

　　4)保证材料供应(商品砼运至现场50米内，但不提供塔吊运输)，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。

　　2、乙方责任：

　　1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

　　2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

　　3)提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。

　　4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。

　　5)严格按照甲方规定的配合比合下料，不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。

　　6)爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。机械(搅拌机、砂浆机及振动器等)要固定专人负责操作，避免人为的机械操损伤。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续，工完退回。

　　7)负责浇捣砼的车路、架子(除钢筋外)的铺(搭)设。每次捣完砼时，必须即时把搅拌机、振动器、提升架、斗车及做车路的模板等机械工具清洗干净。

　　8)严格按照要求浇捣砼，砼表面无蜂窝、麻面，确保砼质量;保持场面干净清洁。

　　9)违章操作致使砼胀模超过允许偏差值，乙方应在拆模后立即负责凿平。避免影响下道工序的施工。

　　10)砼工种所需的工、护具及劳保防护用品由乙方自行负责。

　　11)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的

　　要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。

　　根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。

　　1)为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给100%的工款，基础工程完工且验收通过后，十天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。

　　2)结算程序：每月底结算当月1-30日(31日)的工作量，乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收，经项目经理审核，报公司预算部结算核定，总经理签字同意后，财务部在下月十五日左右予以支付。

　　五：工程质量检查及验收

　　1、施工中乙方根据甲方要求，应随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告、销售许可证等。

　　2、乙方必须健全质量检查制度，做好质量自检记录。

　　3、乙方在工程竣工前十五天，书面通知甲方作预验收检查，甲方应及时配合。

　　4、工程竣工时，乙方向甲方提交全部竣工资料叁套。

　　5、经验收检查工程需返修，则以返修合格后的日期为竣工日期。

　　6、乙方的生产、生活临时设备，应在竣工报告提交期十五天内全部撤离，并工完场清。

　　六：其它

　　1、由于乙方在施工过程中的安全防护不利而造成的责任事故和经济损失由乙方承担责任。

　　2、双方因其中一方违约，给另一方造成经济损失，由违约的一方负责赔偿，赔偿金额双方协商解决。

　　3、在合同的有效期内，双方必须遵守国家的政策、法令、法规及有关条例规定。

　　4、本合同未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议，(补充协议与本合同同样具有法律效力)。

　　5、本合同保修期满后，自动失效。

　　6、本合同正本一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。

　　甲方：_________ 乙方：__________

　　电话：__________ 电话：__________

　　手机：___________ 手机____________

　　地址：___________ 地址：____________

　　开户行：_________ 开户行：_________

　　帐 号：__________ 帐 号：___________

　　合同签订日期：_________ 合同签订日期：__________

建设公司工程施工合同（国际） 篇23

　　甲方(全称)：

　　乙方(全称)：

　　按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。

　　一、 工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　承包范围：

　　承包方式：

　　二、 工程日期

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期总日历天数：_____天

　　三、 质量标准

　　工程质量标准：

　　四、 合同价款

　　金额(人民币大写)：

　　五、 组成合同的文件

　　1、 本合同

　　2、 中标通知书

　　3、 投标书及附件

　　4、 标准、规范及有关技术文件

　　5、 图纸

　　6、 工程量清单

　　7、 工程报价单及预算书

　　双方有关工程的洽谈、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。

　　六、 合同的生效及终止

　　1、合同签订之日起生效

　　2、除质量保证书外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合同即告终止。

　　3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　七、 图纸

　　提供方及份数：

　　八、 甲方工作：

　　1、 提供经当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。

　　2、 对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。

　　3、 如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作，甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。

　　4、 提供具备施工条件的施工场地

　　5、 提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地

　　6、 双方约定甲方应做的其他工作：

　　九、 乙方工作

　　1、 必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。

　　2、 在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决。

　　3、 乙方应按合同规定的时间完成和提供服务。

　　十、 施工组织设计和工期

　　1、 开工及延期开工

　　乙方应按合同约定的开工时间开始施工。乙方不能按时开工，应当以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。因甲方原因不能按按合同约定的开工时间开始施工。甲方应并以书面形式通知乙方，推迟开工时间，工期顺延。

　　2、 由于下列原因造成的工期延误，工期相应顺延：

　　a) 甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件;

　　b) 工程量改变和设计变更;

　　c) 因停水、停电、停气等原因造成的停工;

　　d) 不可抗拒力;

　　e) 因甲方无法达成约定义务造成的工期延迟;

　　f) 双方约定工期顺延的其他情况：

　　3、 工程竣工

　　a) 乙方按合同条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工，如遇特殊情况双方另议。

　　b) 施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工合同，作为合同文件组成部分。提前竣工合同应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施，甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的合同价款等内容。

　　十一、 工程质量

　　a) 工程质量应达到合同书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

　　b) 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　　c) 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，并为检查检验提供便利条件。

　　d) 甲方代表的检查检验不应影响施工的正常进行。如影响施工的正常进行，影响正常施工的费用由甲方承担，并相应顺延工期。除此之外严重影响正常施工的追加合同价款由甲方承担。

　　e) 隐蔽工程和中间验收

　　根据国家、省、市有关规定执行。

　　f) 重新检验

　　无论甲方代表是否进行过验验、当其提出对已经隐蔽工程重新检验时，乙方应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新进行修复。甲方承担由此发生的费用，并相应顺延工期。

　　g) 本工程约定的质量保修金为施工合同价款的 %，

　　本工程双方约定乙方向甲方支付质量保修金为(大写)

　　质量保修金应在保修期过后一周内由甲方一次性返还。

　　本工程约定的质量保修期为一年。一年后如出现故障，乙方只收更换设备款和施工成本费用。

　　十二、 合同价款与支付

　　) 合同价款的确定本合同价款采用_________方式确定。

　　2) 双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间：

　　3) 甲方应按约定的支付方式和时间支付工程款(进度款)，由于甲方未能按时支付工程款(进度款)所造成的一切后果由甲方负责，如影响工程进度的相应顺延工期。

　　4) 工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。

　　十三、 工程设计变更

　　施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他主管部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。

　　因工程设计变更所产生的工程费用应作为工程款的一部分与工程款同期调整支付。

　　十四、 竣工验收与竣工结算

　　1) 工程竣工验收标准为国家和行业现行各项验收标准及甲乙双方的有关约定

　　2) 工程竣工验收合格后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。之后双方参照本合同书约定的合同价款及补充条款约定的合同价款调整等内容，进行工程竣工结算.

　　3) 甲、乙双方对工程竣工结算价款发生争议时，按合同中关于争议的约定处理。

　　十五、 索赔和争议

　　1) 违约的处理：

　　除不可抗拒力外，因乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它违约行为，由乙方支付违约金，违约金按工程总造价的0.5%每天计收，但误期赔偿最高限额不超过合同总价的5%。

　　2) 索赔

　　除非双方合同将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前 0天书面通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

　　3) 争议

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。

　　十六、 合同解除

　　1) 甲，乙双方协商一致，可以解除合同。

　　2) 有下列情况之一的，甲、乙双方可以解除合同：

　　1、 因不可抗力致使合同无法履行;

　　2、 因一方违约致使合同无法履行。

　　3) 一方根据上述约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知的前 0天告知对方，通知到达对方时合同解除.对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。

　　4) 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和转移工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地，甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付应支付的工程价款.

　　甲方：_________________

　　___________年___________月_________日

　　乙方：_________________

　　___________年___________月_________日

建设公司工程施工合同（国际） 篇24

　　发包方：(甲方)

　　承包方：(乙方)

　　发包方拟实施流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于20__年月日在友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议：

　　1、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20__》为计算依据(二级一类取费计算)，材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收。

　　2、由承包方向发包方交纳履约保证金3000万元。

　　支付方式和期限：(1)、在签订本协议书当日支付1000万元，本合同自发包方收到该履约保证金生效，逾期未支付该笔款项本协议不生效;(2)、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付1000万元;(3)、余款1000万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付1000万元。

　　发包人不接收银行履约保证金保函。

　　承包人支付的履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。

　　发包人应在保修责任终止证书颁发后15天内将履约保证金无息退还给承包人。

　　3、本工程安全文明施工费另计，取费率为工程总价的15%，临时工程费用为工程总价的8%，据实结算。

　　4、本合同自发包方收到第一笔履约保证金生效。

　　5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请

　　书及相关资料后七日内完成审核。

　　承包方每月25号申报当月工程量，次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。

　　双方按此方式结算至工程完工。

　　工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程竣工一年后(验收合格)支付给承包方。

　　6、发包方必须保证承包人中标，如果承包人未能中标，则由发

　　包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。

　　7、如果承包方入场施工后，没有垫资20__万元工程款的，则承

　　包方向发包方赔偿1000万人民币损失。

　　8、如果发包方不能按约定支付工程款，承包方不得以此为由停

　　工，但发包方应向承包方支付资金占用损失。

　　发包方如果未支付进度款超过1个月，发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息(银行贷款利息的3倍)并以水电站的产权作抵押。

　　9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库

　　房领用，价格按市场价计算(在工程款中扣除)。

　　10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合

　　同规定的承包方的全部责任和义务。

　　11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承

　　担，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包。

　　民工保证金由承包方缴纳和承担。

　　本工程总工期为30个月。

　　在30个月完不成每月罚款200万，提前

　　完工一个月奖励200万，以此类推。

　　12、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文

　　书对合同进行完善，如有异议以本合同为准。

　　13、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)，发包方执叁

　　份(包括正本一份)，承包方执叁份(包括正本一份)。

　　发包方：承包方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　签字日期：年月日

建设公司工程施工合同（国际） 篇25

　　发布时间：-07-15

　　水沟工程施工合同

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么常见的合同书是什么样的呢以下是小编帮大家整理的水沟工程施工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。　　甲方：　　乙方：　　根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：　　

　　一、工程概况　　

　　1、工程名称：伊____市安兴排水渠工程。　　

　　2、工程地点：安兴。　　

　　二、工程工期及施工标准、要求　　

　　1、合同工期：本工程于________年____月____日开工，至________年____月____日竣工，工程期共计20天。　　

　　2、施工标准：　　

　　(1)井口至联合建筑段水渠为暗渠，水渠净高90c，净宽90c，混凝土浇筑厚度为10c，混凝土比例4：2:5，铺设6钢筋，水渠上面加盖板。　　

　　(2)炸药库至矿门岗段水渠为明渠，水渠净高为80c，下口净宽80c，上口净宽130c，混凝土浇筑厚度为10c，混凝土比例4：2:5，铺设6钢筋。　　

　　3、施工要求：乙方必须严格按照本工程设计图纸等相关要求和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求，组织施工，确保工程总体坚实、牢固，砌体砂浆配合比准确，砌缝内砂浆均匀，勾缝密实，水渠伸缩缝为5，水泥砂浆抹面，保证抹面的厚度，砌体内侧及沟底表面平整光滑、直顺，排水顺畅，不得有裂缝、脱落、空鼓现象，整体外观达到直线段顺直、曲线段圆滑，无折点、起伏。　　

　　三、工程价款及支付　　

　　1、工程单价　　大写：叁佰捌拾园整平方米，小写：380平方米。　　

　　2、本工程造价以实际工程量为准，按工程单价据实结算。　　

　　3、付款方式：合同签订后，施工初期甲方预付部分工程款，工程竣工并验收合格后付至总价款的98%，预留2%的质量保证金，保修期满后未出现质量问题，如数退还质量保证金，价款支付为现金支付。　　

　　四、甲乙双方权利和义务　　

　　1、甲方：　　

　　(1)负责对乙方施工质量抽检和监督，对不合格的材料责成乙方调换，对不符合施工要求和标准的施工段有权要求乙方拆除并重新施工建设，所产生的费用由乙方自行承担。　　

　　(2)负责施工地点的社会协调，保持有一个安全的施工环境。　　

　　(3)负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后7天内组织验收。　　

　　2、乙方：　　

　　(1)根据设计图纸和施工标准、要求，做好施工工作。　　

　　(2)必须严格按照本工程的设计图纸和施工标准、要求进行施工，严格实行自检制度，做到完成一项，合格一项，按合同规定的时间尽量提前完成施工任务。　　

　　(3)自行采购本工程所需材料，采购的`材料必需符合设计、施工标准、要求。　　

　　(4)清整出的土方应合理堆放，不得随意乱放，更不得向沟内堆土，待工程结束后，负责将清整出未使用的土方清理到指定地点。　　

　　(5)在施工期间，必须抓好安全生产工作，施工中发生的一切安全事故自行承担全部责任。　　

　　(6)验收前未经甲方允许，设备不得撤离场地，否则视为违约。　　

　　(7)在工程验收合格后将工程决算书编制完毕，并递交甲方进行审核，确认后形成正式的工程决算书作为价款结算的依据，并提供相应数额的正式发票。　　

　　四、工程验收　　

　　1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。　　

　　2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。　　

　　3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。　　

　　五、验收标准　　本工程以设计图纸为依据，按照施工标准和施工要求进行验收，验收合格后，进入保修期。　　

　　六、保修期限　　自验收合格之日起，乙方对施工建设的工程项目，负有保修责任，保修期________年。本工程在交付使用过程中，如发生砌体裂缝或倒塌、抹面脱落、空鼓现象等工程质量问题，由乙方负责维修，维修费用由乙方承担。　　

　　七、其他事宜　　在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商解决。　　

　　八、合同的效力　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。　　甲方： 乙方：________年____月____日________年____月

建设公司工程施工合同（国际） 篇26

　　甲方：

　　乙方： 石世伦

　　依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方本着优势互补、平等互利的原则，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，共同遵守执行。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：2、工程地点：

　　第二条 承包内容

　　甲方根据施工需要，依照业主招标文件中的工程量清单编号，将本工程施工范围内的桥梁通道、防护工程的全部工程施工内容承给乙方施工。乙方按照施工图所规定的内容，保质、保量、按期完成上述全部工程施工任务。

　　第三条 合同价款

　　本合同总价款为：340000元(大写：叁拾肆万元)，甲方包括：税金、原材料试验费、测桩费、交工验收、竣工资料整理。乙方包括：人工、材料、机械、测量。

　　第四条 承包方式

　　包总价款、包质量、包安全生产。

　　第五条 工程款支付

　　机械和施工人员进场后一次性把工程的总价款支付给莎车县交通局，进场后首付 元(包括材料费、钻桩费)，由莎车县交通局按照工程进度分批支付给乙方，完工后全部结清，无质保金。

　　第六条 安全生产

　　乙方必须认真制定和贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。

　　第七条 双方的权利和义务

　　1、甲方指派为现场代表，负责履行本合同的责任和义务，并接受监理的监督。

　　2、协议签订后日内组织人员和设备进场。

　　3、全面负责组织本协议规程内容的实施，不得无故拒绝甲方派人的监督管理和技术指导。

　　第八条 违约责任

　　合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除本合同，任 何一方不经对方同意解除本合同，违约方应赔偿另一方因此造成的经济损失。

　　第九条 附则

　　1、本合同一式叁份，甲、乙各执一份，呈报交通局一份。

　　2、本合同自甲乙双方签字之日起生效，本单项工程完工、工程价款结清后， 自动失效。

　　甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)： 担保单位： 莎车县交通局

　　担保方代表(签字)：

　　签订地点： 签订日期： 年 月 日

建设公司工程施工合同（国际） 篇27

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　一、工程概况

　　1、工程名称：民族文化森林公园

　　2、工程地点：海南省

　　3、施工范围：土建安装工程

　　4、承包方式：包工包料

　　5、工期：甲方合理、规范条件下的指定工期

　　二、双方的约定

　　经甲乙双方协商，在互惠互利的原则下，签订本工程承包意向书：

　　1、甲方暂同意将民族文化森林公园土建安装工程拟承包给乙方施工。

　　2、甲方提出的承包要求：

　　(1)乙方进场施工前需向甲方交纳如期开工完工保证金50万元，其他保证金按政府规定及招标文件有关规定执行。

　　(2)乙方承诺土建工程垫资建设完成。

　　(3)在签订正式施工合同后，乙方必须保证按质按量按工期完成施工任务，才能进行本项目的投标。

　　(4)本工程按《海南省建筑工程综合定额》及《海南省安装工程综合定额》结算.

　　(5)乙方必须满足并对甲方以上要求作出承诺后，才能进行投标，中标后签订正式工程施工合同。

　　三、本意向书一式肆份，甲方叁份、乙方壹份，协议附件为本协议的组成部分，具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：

　　甲方代表(签字)：

　　乙方(盖章)

　　乙方代表(签字)

建设公司工程施工合同（国际） 篇28

　　施工单位(甲方)：______________________承建方(乙方)：___________________________________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》、《建设施工规范》、《质量验收评定标准》、《国家安全检查标准》和自治区有关规定，结合本工程具体情况。经甲、乙双方协商达成如下协议，并共同遵守。

　　一、工程概况：

　　工程名称：____________________________工程地点：___________________________________建筑面积：______________________________________工程结构：______________________________________工程内容：______________________________________

　　二、工程质量：按国家验收规范达到合格标准、

　　工程造价包工包料一次包死。

　　三、施工工期：全部工程自___年___月___日开工，至___年___月____日竣工交付使用、

　　四、双方责任

　　甲方责任：

　　1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督，并组织工程竣工验收。

　　2、组织每月施工进度，工程质量、安全、生产会议，安排施工有关事项

　　3、对施工生产中有关技术及质量问题提出处理意见。

　　4、按上级有关规定填报有关报表。

　　5、根据建设单位支付工程进度款的具体情况向乙方按第六条2、3款规定提供施工用资金。

　　五、乙方责任：

　　1、项目施工过程严格执行ISO 9002质量标准、

　　2、按照施工合同条款，安排好施工进度(包括每月施工进度)，保证合同工期按时完成，并参加甲方召开的有关会议。

　　3、严格按照施工图纸，施工规范和操作规程施工，确保工程质量，施工中的图纸变更须经甲方同意并办理签证手续。

　　4、严格遵守建筑工程安全操作规程组织安全施工，对发生的安全事故由乙方全部负责(同时由安全部办理单项工程安全施工责任书，工程部办理工程管理目标书，并严格执行)。

　　5、对工程的隐蔽部分，应先由乙方自检，然后通知甲方工程部和建设单位。监理共同进行验收，符合设计要求及施工规范后，方可进行下道工序的施工。

　　6、对工程施工的有关技术资料，应按国家的有关规定进行纪录，整理、编制、归档。

　　7、遵守甲方的有关管理制度及规定，并接受因违反有关制度和规定的处罚。

　　8、凡从建设单位收取的工程款，方规定办理有关合法手续，拨付后再使用。

　　9、凡乙方与其他单位的一切经济、财务、材料等有关手续往来，均由乙方自行负责处理，甲方不承担任何责任，如发上经济纠纷，项目承担一切经济责任。

　　10、乙方负责归集真实的工程票据，如经有关部门检查，出现成本归集不真实而进行的税务惩罚或罚款，责任由乙方承担。

　　六、付款方式及付款标准：

　　1、所有甲方支付给乙方的工程款，均以支票支付。

　　2、工程款在收回建设单位工程进度款后按进度支付乙方，如因工程急需，超支必须经部队领导签字后方可支付。

　　3、本工程基础完工后，甲方应付乙方全额工程款的50%，做为程材料费。

　　4、主体工程全部完工后，甲方应付乙方工程款35%。

　　5、装饰工程，全部完工后经甲方验收合格，经甲乙双方决算厚，甲方应付乙方工程款10%。

　　6、剩余工程款5%做为工程保修费，乙方无条件保修，如果乙不按时保修，甲方有权另请施工人员保修，费用由乙方负责，保修为一年。

　　甲方：__________________乙方授权代表：_________

　　签章：__________________签章：__________________

　　签约地址：______________签约地址：_____________

　　签约日期：______________签约日期_______________